1、写叁万陆仟伍佰肆拾捌元贰角陆分。付款方法工程完工后,个月内次性付清全部工程款。未尽事宜,双方协商解决。本协议书式份,各执份,具同等效力。甲方盖章乙方盖章甲方代表签字乙方代表签字。乙方负责施工现场已完工程量的成品保护,如遭损坏,乙方负责无偿修复。乙方按照工期要求保质完成工作量违约责任工赔,其损失按实计算直接间接损失,其费用直接从工程款中扣除。工程质量保修与售后服务在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知个小时之内上门维修,并在小时之内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。违约责任乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失费用按实计算。若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟天乙方应向甲方支付违约金元。工程质量未达国家市政料,含宽,深的浆,砌毛石基础,基础超深部份按元计算。以上单价均含税。工程量确认与工程款支付工程量确认按现场实际收方量经甲乙双方确认为准,如事前确认工程量发生变化,乙方应及时向甲方现场签证。风险提示工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和或延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和或延误的工期。质量标准工程质为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款的。
2、税。工程量确认与工程款支付工程量确认按现场实际收方量经甲乙双方确认为准,如事前确认工程量发生变化,乙方应及时向甲方现场签证。关于围墙施工合同范本篇整理版。关于围墙施工合同范本篇甲方发包人乙方承包人依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵守平等自愿公平和诚信的原则,双方协商致,订立本合同。工程概况工程地点工程内容建围墙约米长,基础深米实际为准宽米,围墙高米,赔,其损失按实计算直接间接损失,其费用直接从工程款中扣除。工程质量保修与售后服务在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知个小时之内上门维修,并在小时之内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。违约责任乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失费用按实计算。若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟天乙方应向甲方支付违约金元。工程质量未达国家市政十违约责任乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款的违约金。因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。十争议的解决与本合同有关的切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何方均应向合同签订地人民法院起诉。十其他本合同正本份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。双方根据有关法律行政法规规定,结合工程实际,经协商致后,可对本合同内容具体化补充或修改,其效力同本合。
3、接程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。工程质量达不到质量要求的部分,甲方有权要求拆除和重新施工,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不顺延。因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工,处元日延期赔偿费,如工程量增加,按增加部分的工程量,以国家定额工期相应顺延。在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算直接间接损失,其费用直接从工程款中扣除。质保维修从工程竣工之日起年内为质量保修期。工程竣工验收后,在国家相关规定的关于围墙施工合同范本篇整理版料,含宽,深的浆,砌毛石基础,基础超深部份按元计算。以上单价均含税。工程量确认与工程款支付工程量确认按现场实际收方量经甲乙双方确认为准,如事前确认工程量发生变化,乙方应及时向甲方现场签证。风险提示工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和或延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和或延误的工期。质量标准工程质程验收标准合格等级,其价格按总价下浮结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失包括直接损失和间接损失。甲方有权直接解除合同。以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。本合同式两份,各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和。
4、同。发包人公章委托代理人电话传真开户银行账号邮政编码年月日承包人公章委托代理人同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和或延误的工期。质量标准工程质量标准质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程款结算方式工程款支付按每月完成工程量的支付工程进度款,剩余待工程竣工验收合格后月内支付。工程的验收由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理移交手续。风险提示保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。十维修责任本工程保修期为竣工后年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第时间通知乙方,若乙方小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的切费用均由乙方承担。风险提示明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,旦违约情况发生,也有据可依。十其它未尽事宜,由甲乙双方现场协商解决。十附件附图页。十此合同式肆份,甲乙当事人方可向本合同履行地即工程所在地人民法院提起诉讼。甲方乙方甲方代表乙方代表年月日关于围墙施工合同范本甲乙双方经协商,甲方同意将锦湖花园围墙委托乙方施工,并达成以下协议围墙长度米。按甲乙双方所确认的图纸施工,承包价为人民币元大。
5、义务。经双方盖章后生效。十相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。十双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,墙施工合同范本甲方全称乙方全称依照中华人名共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商致,订立合同。工程概况项目名称工程地点工程承包范围承包内容平基土方挖填运石方爆破及挖运挡土墙砌筑永久性围墙砌筑。合同工期合同工期总日历天数日历天质量标准工程质量标准达到现行的国家验收标准和甲方提供设计图纸要求围墙设计图纸见附图。合同价款本合同采用单价包干价方式平基土方挖填运元石方爆破及挖运元挡土墙砌筑元包工包料,含勾缝永久性围墙砌筑元包工包工程总价本工程包工包料元米含开税票,具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为万元暂定,该价格包括人工费材料费机械费等所有工程相关费用施工企业管理税除外。甲乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等切风险因素,承包单价今后不作调整。工程结束以实际工程量计算工程总价,本合同作为工程价款结算的依据,现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索包工包料,含勾缝永久性围墙砌筑元包工包料,含宽,深的浆,砌毛石基础,基础超深部份按元计算。以上单价均。
6、的切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何方均应向合同签订地人民法院起诉。十其他本合同正本份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。双方根据有关法律行政法规规定,结合工程实际,经协商致后,可对本合同内容具体化补充或修改,其效力同本合同。发包人公章委托代理人电话传真开户银行账号邮政编码年月日承包人公章委托代理人价格按总价下浮结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失包括直接损失和间接损失。甲方有权直接解除合同。以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。本合同式两份,各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。十相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。十双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人方可向本合同履行代表人住所联系电话承包人全称法定代表人住所联系电话风险提示发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证施工所需临时用水临时用电中断道路交通临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。关于围墙施工合同范本篇整理版。在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算直。
7、同。发包人公章委托代理人电话传真开户银行账号邮政编码年月日承包人公章委托代理人同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和或延误的工期。质量标准工程质量标准质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程款结算方式工程款支付按每月完成工程量的支付工程进度款,剩余待工程竣工验收合格后月内支付。工程的验收由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理移交手续。风险提示保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。十维修责任本工程保修期为竣工后年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第时间通知乙方,若乙方小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的切费用均由乙方承担。风险提示明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,旦违约情况发生,也有据可依。十其它未尽事宜,由甲乙双方现场协商解决。十附件附图页。十此合同式肆份,甲乙当事人方可向本合同履行地即工程所在地人民法院提起诉讼。甲方乙方甲方代表乙方代表年月日关于围墙施工合同范本甲乙双方经协商,甲方同意将锦湖花园围墙委托乙方施工,并达成以下协议围墙长度米。按甲乙双方所确认的图纸施工,承包价为人民币元大。
8、税。工程量确认与工程款支付工程量确认按现场实际收方量经甲乙双方确认为准,如事前确认工程量发生变化,乙方应及时向甲方现场签证。关于围墙施工合同范本篇整理版。关于围墙施工合同范本篇甲方发包人乙方承包人依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵守平等自愿公平和诚信的原则,双方协商致,订立本合同。工程概况工程地点工程内容建围墙约米长,基础深米实际为准宽米,围墙高米,赔,其损失按实计算直接间接损失,其费用直接从工程款中扣除。工程质量保修与售后服务在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知个小时之内上门维修,并在小时之内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。违约责任乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失费用按实计算。若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟天乙方应向甲方支付违约金元。工程质量未达国家市政十违约责任乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款的违约金。因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。十争议的解决与本合同有关的切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何方均应向合同签订地人民法院起诉。十其他本合同正本份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。双方根据有关法律行政法规规定,结合工程实际,经协商致后,可对本合同内容具体化补充或修改,其效力同本合。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
关于围墙施工合同范本5篇（整理版）