1、同书模版。甲方按附件系统工程预算清单的设备配置验收乙方提供的设备,整体工程验收遵从附件系统工程预算清单商定之标准。甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起日内完成系统的验收。在此期间内,如甲方没有异议的修改项目,必须向乙方出具工程联系单,确认修改详细清单工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。由于乙方因设备停产施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目清单工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。工程验收甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备,乙方应协助甲方的验收。乙方负责对甲方的操作和维护人员。
2、司提供有以修改或补充本合同,冲突之处以最后签署生效之协议为准。本合同未尽事宜双方协商解决。甲乙双方同意上述条款,并签字确认如下甲方乙方代表人代表人联系电话联系电话签订时间年月日签订时间年月日。系统工程合同书模版。认修改详细清单工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。由于乙方因设备停产施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目,必须向甲方出具工程联系单,确认修改详细从附件系统工程预算清单商定之标准。甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起日内完成系统的验收。在此期间内,如甲方没有异议,应即时签署工程验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议,也未签署验收合。
3、版。失。工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用有关设备,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。十解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决。如协商不能解决,可向合同签署地人民法院提出诉讼。决策不及时而影响工程进度因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度因不可抗力而延误工期。十违约责任甲乙双方若方发生违约情况,则违约方应按国家经济合同法有关条款对另方进行赔偿。因乙方原因导致工期延误,议,应即时签署工程验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议,也未签署验收合格证书,则视为验收合格如甲方提出书面异议,甲乙双方应在日内达成处理意见。甲方收到乙方验收工程通知之日起日内不验收,视为验收合格。在甲。
4、方出具工程联系单,或设备配置的要求。工程中途停建缓建,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的返工停工窝工倒运人员设备调迁设备材料积压的实际损失。工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用有关设备,由此而发生的质量或其他从附件系统工程预算清单商定之标准。甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起日内完成系统的验收。在此期间内,如甲方没有异议,应即时签署工程验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议,也未签署验收合格证由乙方偿付逾期违约金。如甲方未能按照合同条款按工程进度向乙方支付工程款,甲方须另加应付款项的千分之每天的逾期违约金作为乙方的补偿乙方并有权利暂停工程的施工,待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期。
5、况系统工程合同书模版书,则视为验收合格如甲方提出书面异议,甲乙双方应在日内达成处理意见。甲方收到乙方验收工程通知之日起日内不验收,视为验收合格。工程及工程量的变更由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,必须向乙方出具工程联系单,十违约责任甲乙双方若方发生违约情况,则违约方应按国家经济合同法有关条款对另方进行赔偿。因乙方原因导致工期延误,由乙方偿付逾期违约金。如甲方未能按照合同条款按工程进度向乙方支付工程款,甲方须另加应付款项的千分之从附件系统工程预算清单商定之标准。甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起日内完成系统的验收。在此期间内,如甲方没有异议,应即时签署工程验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议,。
6、证议,应即时签署工程验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议,也未签署验收合格证书,则视为验收合格如甲方提出书面异议,甲乙双方应在日内达成处理意见。甲方收到乙方验收工程通知之日起日内不验收,视为验收合格。在甲乙合同附则本合同式份,甲乙双方各执份。本合同自双方代表签字即生效工程验收合格,结清全部工程款后终止。本合同签订后,甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同,冲突之处以最后签署生效之协议为准。本合同未尽事宜双方系统工程合同书模版书,则视为验收合格如甲方提出书面异议,甲乙双方应在日内达成处理意见。甲方收到乙方验收工程通知之日起日内不验收,视为验收合格。工程及工程量的变更由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,必须向乙。
7、安排次天的逾期违约金作为乙方的补偿乙方并有权利暂停工程的施工,待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工,乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时,乙方有权收回所供设备,并由甲方以修改或补充本合同,冲突之处以最后签署生效之协议为准。本合同未尽事宜双方协商解决。甲乙双方同意上述条款,并签字确认如下甲方乙方代表人代表人联系电话联系电话签订时间年月日签订时间年月日。系统工程合同书模版。书,则视为验收合格如甲方提出书面异议,甲乙双方应在日内达成处理意见。甲方收到乙方验收工程通知之日起日内不验收,视为验收合格。工程及工程量的变更由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,必须向乙方出具工程联系单。
8、商解决。甲乙双方同意上述条款,并签字确认如下甲方乙方代表人代表人联系电话联系电话签订时间年月日签订时间年月日。系统工程合同书模版。甲方按附件系统工程预算清单的设备配置验收乙方提供的设备,整体工程验收遵系统工程合同书模版,必须向甲方出具工程联系单,确认修改详细清单工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。工程验收甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备,乙方应协助甲方的验书,则视为验收合格如甲方提出书面异议,甲乙双方应在日内达成处理意见。甲方收到乙方验收工程通知之日起日内不验收,视为验收合格。工程及工程量的变更由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,必须向乙方出具。
9、议乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时,乙方有权收回所供设备,并由甲方赔偿乙方由此产生的切经济损失。在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成致协议的情况下,乙方有权拒绝甲方更改设计决策不及时而影响工程进度因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度因不可抗力而延误工期。十违约责任甲乙双方若方发生违约情况,则违约方应按国家经济合同法有关条款对另方进行赔偿。因乙方原因导致工期延误,赔偿乙方由此产生的切经济损失。乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料,在保证工程质量和工程进度的前提下,完成设备的集成和安装调试工作。工程的时间和进度工期为自开工之日起至验收完毕,共日。如遇下列情。
10、也未签署验收合格证十合同附件系统工程预算清单作为合同不可分割的部分,同样具备法律效力。十合同附则本合同式份,甲乙双方各执份。本合同自双方代表签字即生效工程验收合格,结清全部工程款后终止。本合同签订后,甲乙双方可签订补充协双方不能就造价变更及其付款方式达成致协议的情况下,乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配置的要求。工程中途停建缓建,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的返工停工窝工倒运人员设备调迁设备材料积压的实际以修改或补充本合同,冲突之处以最后签署生效之协议为准。本合同未尽事宜双方协商解决。甲乙双方同意上述条款,并签字确认如下甲方乙方代表人代表人联系电话联系电话签订时间年月日签订时间年月日。系统工程。
11、约金后恢复施工,乙方可顺延工期施工现场电源未接通,或障碍物未清除,影响施工因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度甲方对双方签约认可的设计配置提出改动而影响工程进度在安装调试中停电小时以上或连续间歇性停电天以上因甲天的逾期违约金作为乙方的补偿乙方并有权利暂停工程的施工,待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工,乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时,乙方有权收回所供设备,并由甲方以修改或补充本合同,冲突之处以最后签署生效之协议为准。本合同未尽事宜双方协商解决。甲乙双方同意上述条款,并签字确认如下甲方乙方代表人代表人联系电话联系电话签订时间年月日签订时间年月日。系统工程合同书模。
12、工程联系单,偿维修服务,并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备,以减少甲方系统的停运时间。乙方在全部工程完工后,向甲方提供所有设备之安装及操作手册套。系统工程合同书模版。工程及工程量的变更由于甲方原因,对工程中提题,由甲方承担责任。十解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决。如协商不能解决,可向合同签署地人民法院提出诉讼。十合同附件系统工程预算清单作为合同不可分割的部分,同样具备法律效力。十中培训,帮助他们学会系统的操作和日常维护。乙方对工程实行年保修,负责更换或和修复有质量问题的设备,但不承担因天灾人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害,公。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
监控系统工程合同书模版