行。工程概况工程名称渝北项目护坡工程以下简称本绑扎间距小于。离地面不得大于。并用直径的钢筋固定在土层上。排水孔的布设用长线管间距布设。喷浆前用亮胶封住外口,并与钢丝网绑扎固定,喷浆成型后拆除亮胶。排水沟的布设边坡上部距边设置排水沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水。理协调税费等切费用,甲方无需再向乙方支付任何费用。护坡合同模板范文。争议解决履行本合同如发生争议,由甲乙双方友好协商解决,协商后达成致意见的补充协议是本合同的部分如协商后不能达成致意见或方不愿意协商的,则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼双方就本工程施工事项协商致,签订本合同。工程名称环山中学宿舍楼和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程工程地点环山中学宿舍楼和厨房后工程内容护坡总体积为护坡总投资元。宿舍后圳护坡长宽高宿舍后圳边长宽高厨房后圳边长宽高厨房后圳护坡长宽高伸进土中加宽护坡合同模板范文安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。违约责任甲方应按本合同约不得超出。钢丝网布设满铺,并与铁丝绑扎,绑扎间距小于。离地面不得大于。并用直径的钢筋固定在土层上。排水孔的布设用长线管间距布设。喷浆前用亮胶封住外口,并与钢丝网绑扎固定,喷浆成型后拆除亮胶。排水沟的布设边坡上部距边设置排水开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更不可抗力因素以及非乙方原因的停窝工时,工期经甲方签证后可顺延。护坡合同模板范文。在施工过程中按发包人统规划堆放材料机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好工区的管理,做好职责区的治安保卫工作。施工方各执份,两份具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签章之日起生效,至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。争议解决履行本合同如发生争议,由甲乙双方友好协商解决,协商后达成致意见的补充协议是本合同的部分如协商后不能达成致意见或方不愿意协商之日起至工程完工之日止,开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更不可抗力因素以及非乙方原因的停窝工时,工期经甲方签证后可顺延。混凝土浆不得有漏喷掉浆,喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过,铁丝不得外露。违约责任如甲方逾期付款因乙方原因除的,则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。施工工艺要求及工程验收标准施工前对施工面进行清理,要求坡面平整,无树根石块以及其他尖状物,土质表面无宽度超过的裂缝。铁丝布设竖向布置,间距,上部用直径以上钢筋牢固地固定在地面上,露出地护坡合同护坡合同甲方乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法等法律法规之规定,经甲乙双方自愿友好协商致,就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜,共同达成如下合同条款,双方严格遵守执行。工程概况工程名称渝北项目护坡工程以下简称本防护措施,消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。违约责任甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。因非甲方原因不可抗力原因其他本协议自双方签字或盖章后生效,式份,双方各持份。未尽事宜,当发生时甲乙双方互相协商解决。甲方乙方合租房合同合伙合同书顾问合同。双方职责甲方职责负责在乙方进场前天提供施工场地,并配合乙方施工前的测量工作。协助乙方办理相关手续,协助乙方解决施工沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水。甲方盖章乙方盖章签约代表人签约代表人联系地址联系地址联系电话联系电话护坡合同甲方环山中学乙方赵战友依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,的,则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。施工工艺要求及工程验收标准施工前对施工面进行清理,要求坡面平整,无树根石块以及其他尖状物,土质表面无宽度超过的裂缝。铁丝布设竖向布置,间距,上部用直径以上钢筋牢固地固定在地面上,露出地安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。违约责任甲方应按本合同约兴。工程内容甲方指定范围内土坡护坡加固工程,内容包括工作面平整脚手架搭设和拆除锚杆布设钢筋和钢丝网布设排水沟布设喷浆等全部护坡施工内容。承包方式乙方全承包,乙方包人工机械设备材料场内转运工期质量安全等建设工期总工期天从开工之日起至工程完工之日止护坡合同模板范文,乙方未按期完成工程内容,每逾期日,乙方应向甲方支付本工程总金额千分之的违约金逾期超过日,甲方有权单方面解除合同。十其他本协议自双方签字或盖章后生效,式份,双方各持份。未尽事宜,当发生时甲乙双方互相协商解决。甲方乙方合租房合同合伙合同书顾问合安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。违约责任甲方应按本合同约在施工过程中按发包人统规划堆放材料机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好工区的管理,做好职责区的治安保卫工作。施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查,采取必要的安的,所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。十附则本合同正本式两份,甲乙双方各执份,两份具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签章之日起生效,至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。护坡合同护坡合同甲方现场周边关系。提供乙方施工所需材料,如水水泥河砂铁丝钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收,如有浪费和损坏,乙方需照价赔偿。做好施工质量工期的监督工作和工程质量的验收工作。配合乙方进行设备场内转运。向乙方提供水源电源接口。护坡合同模板范文。的,则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。施工工艺要求及工程验收标准施工前对施工面进行清理,要求坡面平整,无树根石块以及其他尖状物,土质表面无宽度超过的裂缝。铁丝布设竖向布置,间距,上部用直径以上钢筋牢固地固定在地面上,露出地定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。因非甲方原因不可抗力原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期日,乙方应向甲方支付本工程总金额千分之的违约金逾期超过日,甲方有权单方面解除合同。开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更不可抗力因素以及非乙方原因的停窝工时,工期经甲方签证后可顺延。护坡合同模板范文。在施工过程中按发包人统规划堆放材料机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好工区的管理,做好职责区的治安保卫工作。施工本工程。工程地点渝北回兴。工程内容甲方指定范围内土坡护坡加固工程,内容包括工作面平整脚手架搭设和拆除锚杆布设钢筋和钢丝网布设排水沟布设喷浆等全部护坡施工内容。承包方式乙方全承包,乙方包人工机械设备材料场内转运工期质量安全等建设工期总工期天从开工乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法等法律法规之规定,经甲乙双方自愿友好协商致,就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜,共同达成如下合同条款,双方严格遵守执行。工程概况工程名称渝北项目护坡工程以下简称本工程。工程地点渝北回护坡合同模板范文安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。违约责任甲方应按本合同约混凝土浆不得有漏喷掉浆,喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过,铁丝不得外露。违约责任如甲方逾期付款因乙方原因除外,每逾期日,应向乙方支付合同总价作为违约金。如乙方逾期完工,每逾期日,应向甲方支付合同总价作为违约金。乙方施工质量验收不通过延期整开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更不可抗力因素以及非乙方原因的停窝工时,工期经甲方签证后可顺延。护坡合同模板范文。在施工过程中按发包人统规划堆放材料机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好工区的管理,做好职责区的治安保卫工作。施工解决。施工工艺要求及工程验收标准施工前对施工面进行清理,要求坡面平整,无树根石块以及其他尖状物,土质表面无宽度超过的裂缝。铁丝布设竖向布置,间距,上部用直径以上钢筋牢固地固定在地面上,露出地面不得超出。钢丝网布设满铺,并与铁丝绑扎长宽高个合同工期经双方协商确定工作日为天,自年月日起至年月日。若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。质量标准工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整,元。总承包价为包干价,包含了人工机械管沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水。甲方盖章乙方盖章签约代表人签约代表人联系地址联系地址联系电话联系电话护坡合同甲方环山中学乙方赵战友依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,的,则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。施工工艺要求及工程验收标准施工前对施工面进行清理,要求坡面平整,无树根石块以及其他尖状物,土质表面无宽度超过的裂缝。铁丝布设竖向布置,间距