承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。

乙方向甲方提供的图纸工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。

否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损，发挥双方各自的优势，根据中华人民共和国合同法经双方充分协商，依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。

委托事项乙方接受甲方委托，负责就山西省太钢铁矿石基建剥离工程项目，代理甲方与该项目的建设单位中铁十局集团矿业投资有限公司太钢袁家村铁矿项目部直接洽谈，并向甲方提供关于该项目资料和相关信息，最终促成甲方与中铁十局集团矿业投资有限公司太钢袁家村铁矿项目部签订该工程项目的土石方剥离工程施工合同。

土石方工程总量万万立方米。

价格每立方米元以上。

中铁十局集团矿业投资有限公司签订的合同价。

乙方如不能完成甲方与中铁十局集房屋权属变更前结清物业水电收视供暖等所有费用并出具相关票据，对于权属变更前无法结清的费用，甲方负全部责任房屋权属变更前日内腾空此房交付乙方该房所有钥匙房屋权属变更前日内迁出该房所有注册户口。

第条乙方义务，确保代理事项遵循法律程序。

设备和设施。

，或与他人恶意串通，损害甲方利益。

经济情况等个人信息有保密义务。

违约责任本合同生效后如任何方擅自撤销委托则视作违约。

违约方即须支付人民币银行贷款审批完毕在房管局办理他项权利证后，甲方保证配合乙方从共管账户中提取全部居间服务费，每延误天甲方按申请贷款总额千分之向乙方支付总量万万立方米。

价格每立方米元以上。

中铁十局集团矿业投资有限公司签订的合同价。

乙方如不能完成甲方与中铁十局集团矿业投资有限公司太钢袁家村铁矿项目部签订工程合同，乙方仅为甲方提供信息或为甲方提供联络协商撮合等服务，均视为委托事项未完成。

甲乙双方的责任和义务乙方的责任和义务乙方接受委托后须向甲方提供中铁十局集团矿业投资有限公司太钢袁家村铁矿项目的正式信息及文字资料。

内容包括此项目工程合作条款，工程清单总价土石方运输距离等。

乙方承诺介绍甲方与中铁十局集团矿业投资有限公司太钢袁家村铁矿项目部必须签订该项目土石方工程居间服务合同范本五篇整理版金到位各种施工手续齐全，并能够正常施工。

否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第条第款执行。

乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务，相关的所得税由乙方自承担。

甲方义务甲方负责提供资质证书营业执照等相关资料负责和建设单位进行合同谈判。

如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。

甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方办理他项权利证后，甲方保证配合乙方从共管账户中提取全部居间服务费，每延误天甲方按申请贷款总额千分之向乙方支付滞纳金。

如因国家政策调整及甲方未能达到担保或银行贷款条件造成银行无法放贷的，乙方对此不承担违约责任。

其它本合同甲乙双方签字盖章，贷款项目银行受理审批后即生效，在履约完毕后自行终止本合同式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露每笔贷款因不可抗力因素未能办成收取元劳务费，其余费用全部退还。

甲方签字乙方签字年月日年月日居间服工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书合同条件工程量清单总价工程量子目单价建设单位供应材料品种及单价弃渣运距等。

乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。

乙方向甲方提供的图纸工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。

否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

乙方应保证该工程项目真实可靠资则按照合同约定，支付居间报酬。

甲方如未能及时支付，则按未及时支付金额的补偿给乙方。

居间报酬的计算支付时间和支付方式居间费次性万元。

乙方确保甲方与中铁十局集团矿业投资有限公司太钢袁家村铁矿项目部土石方施工合同总量在万立方米以上的基础上，甲方支付万元。

甲方与此项目建设正式合同签订后，支付万元，剩余的待建设方通知机械设备进施工场地后，个工作日付清余款。

甲方将居间费按乙方指定的单位帐户汇入帐户。

保密事项甲乙双方均应充分保守本合同涉及的商业秘密。

乙方不得以在居间过程中获得甲方秘密双方认为此秘密直接导致工程合同不能继续履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

如果未及时支付，则按未按时支付金额的向乙方承担违约金。

居间报酬的计算方法支付时间和支付方式本项目居间费用为工程施工合同金额的。

居间成功后，在甲方正常施工的个月内，应向乙方支付元整在正常施工的两个月内，应支付剩余施工合同金额从正常施工的第个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按的比例支付竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后日内全部结清。

甲方可以转帐或现金的方式支付。

乙方在甲方达成与中铁十局集团矿业投资有限公司行的内容，甲方有权拒绝支付乙方居间报酬。

甲方违反保密义务应向乙方无条件支付居间报酬。

合同终止居间合同成功，本合同完全履行完毕终止。

争议解决方式甲乙双方如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方提交工商行政仲裁委员会仲裁，并由守约方所在地申请判决。

其它事项本合同式份，甲乙双方各执份，双方签字按印后生效。

甲方乙方洽定人洽定人委托人委托人签订地址签订地址联系电话联系电话年月日年月日。

居间服务合同范本五篇整理版。

违约责任本合同生效后如任何方擅自撤销委托则视作违约。

违约方即须支付人民币银行贷款审批完毕在房管乙方的义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书合同条件工程量清单总价工程量子目单价建设单位供应材料品种及单价弃渣运距等。

乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。

乙方向甲方提供的图纸工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。

否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损。

，未按本合同第条之各项约定履行的，违约方应支付对方该房约定出售价格的违约金作为赔偿。

乙双方商定，在委托期限终止后的天之内，如果甲方直接或间接的与乙方介绍的客户成交，应向乙方支付该房约定出售价格的违约金作为赔偿。

第十条合同争议解决方式本合同履行如发生争议，由双方协商解决如协商不成，依法向所出售房屋所在地人民起诉。

第十条本合同经双方签字或盖章后生效，合同书式份，甲方执份，乙方执两份。

第十条补充条款。

特别提示补充条款对定金再行约定的，须在补充条款处另加盖乙方合同章后生效，否则无效。

本合同于年月日签订。

居间服务。

乙双方商定，在委托期限终止后的天之内，如果甲方直接或间接的与乙方介绍的客户成交，应向乙方支付该房约定出售价格的违约金作为赔偿。

第十条合同争议解决方式本合同履行如发生争议，由双方协商解决如协商不成，依法向所出售房屋所在地人民起诉。

第十条本合同经双方签字或盖章后生效，合同书式份，甲方执份，乙方执两份。

第十条补充条款。

特别提示补充条款对定金再行约定的，须在补充条款处另加盖乙方合同章后生效，否则无效。

本合同于年月日签订。

居间服务合同范本甲方委托人建筑公司联系地址乙方居间人联系地址联系电话甲乙方为了发挥双方的优务合同范本甲方乙方居间人委托人委托人联系地址联系地址联系电话联系电话身份证号身份证号甲乙双方本着互惠共赢的原则，发挥双方各自的优势，根据中华人民共和国合同法经双方充分协商，依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。

委托事项乙方接受甲方委托，负责就山西省太钢铁矿石基建剥离工程项目，代理甲方与该项目的建设单位中铁十局集团矿业投资有限公司太钢袁家村铁矿项目部直接洽谈，并向甲方提供关于该项目资料和相关信息，最终促成甲方与中铁十局集团矿业投资有限公司太钢袁家村铁矿项目部签订该工程项目的土石方剥离工程施工合同。

土石方工程行的内容，甲方有权拒绝支付乙方居间报酬。

甲方违反保密义务应向乙方无条件支付居间报酬。

合同终止居间合同成功，本合同完全履行完毕终止。

争议解决方式甲乙双方如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方提交工商行政仲裁委员会仲裁，并由守约方所在地申请判决。

其它事项本合同式份，甲乙双方各执份，双方签字按印后生效。

甲方乙方洽定人洽定人委托人委托人签订地址签订地址联系电话联系电话年月日年月日。

居间服务合同范本五篇整理版。

违约责任本合同生效后如任何方擅自撤销委托则视作违约。

违约方即须支付人民币银行贷款审批完毕在房管金到位各种施工手续齐全，并能够正常施工。

否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第条第款执行。

乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务，相关的所得税由乙方自承担。

甲方义务甲方负责提供资质证书营业执照等相关资料负责和建设单位进行合同谈判。

如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。

甲方因履行施工合同而