赔偿给对方造成的经济损失。

甲方未按期支付工程款的，应按应付金额的日万分之支付乙方滞纳金。

因乙方原因造成本合同工程质量验收不合格的，乙方除承担返工责任外，还应承担违约责任。

同时，还需赔偿给甲方和其它施工单位带来的损失。

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或提请有关部门进行调解，若协商调解不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

在协商调解诉讼期间，未经建设单位同意，乙方不得借故停工，否则，按乙方违约论处。

其他本合同工程所使用材料的质量证明文件检测报告等属本合同必须附件。

本合同所有附件均系本，在合同履约期间始终有效。

乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成工作量付总价款。

施工完成经过甲方工程总包方和监理单位验收合格全部材料检测合格后付总价款工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全正确有效手续完备双方开始结算，结算完成后甲方付款至总价款作为进度款。

剩余结算总价的作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。

工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后安排验收工作。

工程竣工验收合格之日以质监消防部门验收合格并备案之日为准。

甲方确保拥有本合同项目的发包或转包权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。

甲方应负责安排总包方提供符合施工要求的施工工作面甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。

甲方应按合同约定付清保温工程进度款。

甲方不在施工现场安代理人委托代理人电话电话。

工程名称金润城楼外墙外保温。

工程地点北京东路号。

工程概况外墙外保温计算总面积约平方米。

保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板板外墙外保温系统设计厚度楼不包括抗裂砂浆厚度楼不包括抗裂砂浆厚度承包形式包工包料注其中板燃烧性能级胶粘剂抹面胶浆为江苏朗旭节能科技有限公司生产耐碱网络布为丹阳朝阳网纱厂生产锚栓为上海索贝建材有限公司生产。

工程期限开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的个工作日内开始计算工期。

此时工地应具备施工条件每幢单位建筑有效日为天。

工程实施日期为年月日止年月日如果现场不具备开工条件，乙方必须书面告知甲方，甲方根据现场情况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责。

乙方外墙保温材料进场的前道工序基层墙体平整外窗辅框安装洞口节点处理人指定地点，由发包人统运至场外。

承包人向发包人提供厂家营业法人执照复印件产品简介国家认证实验室的试验报告施工组织设计内容包括技术质量工序安排工期安排成品保护安全施工。

承包人所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年。

并承担在此期间因承包人施工质量问题所应起人身伤亡事故所造成的切经济损失第条工期顺延发包方在合同规定开工日期前天，不能交承包方外墙保温施工作业条件，施工用水或电源未按规定接通，影响承包方进场施工时在施工中因停水停电连续影响小时以上时。

未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。

因遇不可抗拒的自然灾害如台风水灾自然原因发生的火灾地震等而影响工程进度时。

各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时。

与保温作业面交接的其他工种操作影响保温收口时，工期相应延长。

第十条工程验收在施工过程中建筑外墙保温施工合同范本篇整理版规定对本合同工程承担质量保修责任，并承担由此产生的切费用。

在质量保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内赶到现场，并在小时内维修完毕若乙方维修不及时，甲方有权自行决定维修，其费用和损失由乙方承担。

本合同工程的质量保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日计起。

关于安全文明施工乙方应严格执行施工规范安全操作规程防火安全规定环境保护规定等现行有关的国家和地方规范要求，遵守甲方有关工程的管理规定。

乙方应遵守国家或地方对施工现场的有关规定，妥善保护好施工现场周围建筑物和构筑物设备管线树木花草等，造成损害的负责赔偿或修复严格安全文明施工，施工车辆机具材料按指定地点停放和堆码整齐。

做好施工现场的安全保卫和环境清理工作，道路上的建筑垃圾等当日清理干净，不得影响甲方其它分项工程施工，否则，甲方可勒令停工整改或予以处罚。

因不包括抗裂砂浆厚度工程材料单价元总价万元。

以上单价包括材料费以及现场施工的人工费机械费管理费各项材料质量检测费安全技术措施费总包配合费利润税金等。

工程实施金润城外墙保温施工面积为平方米预算。

建筑外墙保温施工合同范本篇整理版。

与门窗框穿插进行。

发包人负责审核并批准乙方的施工图设计施工组织方案随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。

发包人负责协调承包人与其它分包商的配合等工作。

第条承包人责任承包人应根据发包人提出要求和有关技术说明，进行外墙保温工程施工，承包人应及时提供和保证相关材料人员机具的供应和到位，并在进场后日内向甲方提交施工进度计划，以确保整个施工的顺利进行。

承包人应按照国家和北京市现行及企业技术规范标准规程进行外墙保温施工。

承包人派驻工地项目经理承包人必须于材料费人工费施工机械费措施费材料搬运及装卸费次搬运费检测费用成品保护费保险管理费税收及利润等达到质量监督管理部门验收合格要求所需的切费用。

乙方在签订本合同与甲方确定价格时已考虑材料人工施工机械水电等各种费用的市场涨价风险，承诺工程结算时不要求甲方调整综合包干单价。

本合同工程价款按乙方实际施工面积按实结算，暂估价款为元大写人民币肆万肆仟捌佰元整。

付款方式乙方完成本合同项下工程施工内容经甲方及质量监督部门验收合格办理完施工场地及工程移交后，向甲方提交工程结算手续，经甲方审核完成后天内甲方向乙方支付工程结算价款的。

本合同工程结算总价款的留作质量保证金，于本合同约定的质量保修期满后，经双方检验不存在质量问题后个工作日内甲方予以次性付清。

本合同工程款项均通过银行转账支付，且乙方须提供正式。

工程质量保修乙方应按照国家相服从总包单位质量安全管理要求。

总包单位对乙方施工过程中质量安全等各项活动可能发生的隐患的地方提出合理的意见，乙方必须进行整改和实施，否则总包方有权进行处罚，并报甲方进行停工整顿。

乙方施工期间应组织安全质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量安全负责，严格按照国家安全规定要求进行施工，由此产生的安全责任概与总包方甲方无关。

工程质量工程质量应符合国家江苏省有关验收的要求。

工程名称金润城楼外墙外保温。

工程地点北京东路号。

工程概况外墙外保温计算总面积约平方米。

保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板板外墙外保温系统设计厚度楼不包括抗裂砂浆厚度楼不包括抗裂砂浆厚度承包形式包工包料注其中板燃烧性能级胶粘剂抹面胶浆为江苏朗旭节能科技有限公司生产耐碱网络布为丹阳朝阳网纱厂生产锚栓为上平方米程量结算根据实际施工面积变更及建设单位签证据实结算。

付款方式工程完工后年底支付，其余施工工期天甲方具备施工条件提前天通知乙方。

由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长工期如有改变，甲方须提前周通知乙方。

由于工期改变误工造成的直接误工损失，由责任方负责。

工程条件为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件施工基面满足相关规范要求。

提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

工程造价决算按实结算。

工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算结算。

付款方式及结算程序本工程无预付款双方合同签订后，乙方的万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。

乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成工作量付总价款。

施工完成经过甲方工程总包方和监理单位验收合格全部材料索贝建材有限公司生产。

工程期限开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的个工作日内开始计算工期。

此时工地应具备施工条件每幢单位建筑有效日为天。

工程实施日期为年月日止年月日如果现场不具备开工条件，乙方必须书面告知甲方，甲方根据现场情况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责。

乙方外墙保温材料进场的前道工序基层墙体平整外窗辅框安装洞口节点处理及脚手架布臵调整应由甲方工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。

甲方协调现场的水源和电源，但切水电费以及水电安全防护措施皆由乙方负责。

甲方提供乙方完整的土建施工图。

工程总造价预算万元。

金润城项目楼外墙保温真石漆饰面保温面积为平方米，板厚不包括抗裂砂浆厚度工程材料单价元总价万元。

金润城项目楼外墙保温真石漆饰面保温面积为平方米违约责任及争议处理甲乙双方任何方擅自终止履行本合同，或擅自中止履行本合同达日以上的，应承担违约责任，支付对方违约金。

双方约定违约金为工程结算总价款的。

违约方除承担违约金外，还须承担本合同约定的罚款并赔偿给对方造成的经济损失。

甲方未按期支付工程款的，应按应付金额的日万分之支付乙方滞纳金。

因乙方原因造成本合同工程质量验收不合格的，乙方除承担返工责任外，还应承担违约责任。

同时，还需赔偿给甲方和其它施工单位带来的损失。

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或提请有关部门进行调解，若协商调解不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

在协商调解诉讼期间，未经建设单位同意，乙方不得借故停工，否则，按乙方违约论处。

其他本合同工程所使用材料的质量证明文件检测报告等属本合同必须附件。

本合同所有附件均系本工机械水电等各种费用的市场涨价风险，承诺工程结算时不要求甲方调整综合包干单价。

本合同工程价款按乙方实际施工面积按实结算，暂估价款为元大写人民币肆万肆仟捌佰元整。

付款方式乙方完成本合同项下工程施工内容经甲方及质量监督部门验收合格办理完施工场地及工程移交后，向甲方提交工程结算手续，经甲方审核完成后天内甲方向乙方支付工程结算价款的。

本合同工程结算总价款的留作质