以确认。十未尽事宜,双方另行协商解决,本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成时可向武汉市仲裁机构申请仲裁,仲裁结果为最终结果。十本合同式份,双方各执两份,均具同等法律效力,双方法定代表人签字盖章后可生效,养护期满付清尾款后自行失效。园林景观工程施工合同书范本建设单位以下简称甲方承建单位以下简称乙方经甲乙双方充分协商,甲方将下列工程任务委托乙方进行施工承包,为明确双方责任,特制定本合同,希共同遵守。工程名称及建设地点工程名称南阳市宛城区郭店小学校园绿化工程建设地点南阳市宛城区的经济损失,概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担甲方违约,工期相应顺延乙方违约,工期不得顺延。违约金的标准合同履行中任何方不能全面履行合同条款,均属违约。违约造成的损失,除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款的违约金。十争议的解决本合同在履行过程中发生的争议时,有双发当事人协商解决,协商不成的,依法向工程所在地人民法院起诉。十其他发包人承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知协助保密等义务。本合同正本份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。双方根据有关法律行政法规规定,结合工程实际,经协商致后,可对本合同内容具体化补充或修改,其效力同本合同。发包人公章委托代进行保护,如因乙方原因造成的损失及严重后果,概由乙方负责赔偿,并承担切责任。乙方未经甲方书面同意,不得将本工程转让或分包其他单位,否则甲方有权终止合同。全部工程完工后,乙方负责清运绿化所产生的垃圾,做到工完场清。工程价款的支付方式苗木栽植完毕,余款在养护期满,验收合格并移交甲方完毕后全部付清。材料的提供工程所需的苗木由乙方自行采购,到现场后,必须经甲方检查,确认符合设计,并得到甲方签字认可后,才能栽种。乙方所购苗木必须是新鲜树杆挺直树形好植株健壮。枝叶茂盛丰满,无病症现象。工种所用材料,必须先向甲方提供样品及各种资料,经甲方检查,确认符合设计要求后,才能进场。进场后,必须及时向甲方报验,经检查合格后,才能施工。十工程验收施工质量等级验收评定执行当地园林绿化工程质量检验评定标准有关规定,本园程的施工。甲乙双方本着互相协作,紧密配合的原则,订立本施工意向合同。工程概况工程名称公司院内环境景观绿化工程工程地点市县路号工程承包方式包工包料护成活包工期保质量保安全工程价款合同价款经甲乙双方协商,本工程承包范围内合同价款暂定为万元整,竣工后据实结算。合同价款涵盖内容为绿化包括起苗包装运输挖坑换土采购杂肥栽种清场直至养护期间浇水治虫除草减枝施肥更换死亡苗木等包种包活护等全部内容。绿化土方平整及换填土,渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量后,方可外运。施工工期本工程计开工时间年月园林景观工程施工合同书范本篇整理版进中承包方应按照本工程施工详图施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责。第条材料和设施供应凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿。第条工程价款及付款方法本工程款按下列办法分期付款。本工程采用承包方式工程价款元暂定价以决算价为准。付款方式第条组成本合同的文件本合同协议书中标通知书投标及其附件标准规范及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单和预算书第条双方的权利和义务工程师在工程施工中,发包方委托为施工监理承包方指派为工程项目负责人,承验收合格并移交甲方完毕后全部付清。材料的提供工程所需的苗木由乙方自行采购,到现场后,必须经甲方检查,确认符合设计,并得到甲方签字认可后,才能栽种。乙方所购苗木必须是新鲜树杆挺直树形好植株健壮。枝叶茂盛丰满,无病症现象。工种所用材料,必须先向甲方提供样品及各种资料,经甲方检查,确认符合设计要求后,才能进场。进场后,必须及时向甲方报验,经检查合格后,才能施工。参加工程竣工验收,竣工验收合格后,应按甲方要求及时办理竣工资料的移交,编制工程结算。及时向总包单位支付施工生活用水电费用。在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理。质量与验收本工程按国家现行基础设施工程施工及验收规范进行检查验收,园建工程按建设工程施工质量验收统标准及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死,乙方无条件重植。工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市的有关规定,向甲方提供竣工图套,电子文档套,甲方代表收到相关的资料后,组织有关部门验收,并在验收后的天内给予批准或提出整改意见,乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。乙方每道工序都应向甲方报验,经甲方检查签证后才能施工下道工序。十违约违约的处理合同双方的任何方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担甲方违约,工期相应顺延乙方违约,工期不得顺延。违约金的标准合同履行中任何方不能全面履行合同条款,均属违约。违约造成的损失,除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款的违约金。第条工程质量标准在工程违约。违约造成的损失,除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款的违约金。十争议的解决本合同在履行过程中发生的争议时,有双发当事人协商解决,协商不成的,依法向工程所在地人民法院起诉。十其他发包人承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知协助保密等义务。本合同正本份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。双方根据有关法律行政法规规定,结合工程实际,经协商致后,可对本合同内容具体化补充或修改,其效力同本合同。发包人公章委托代理人电话传真开户银行账号邮政编码年月日承包人公章委托代理人电话传真开户银行账号邮政编码年月日。园林景观工程施工合同书范本篇整理版。工程竣工后组织工程验收保质保量,按时完成所承包的工程项目,服从甲方现场人员及监理的指导。自觉遵守甲方的有关规定,爱护公物,不损坏甲方设施在甲方指定的水电接口处安水电表,并负责交纳水电费。乙方必须严格按照设计施工图纸,施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。工程变更在工程施工中,如果有合同以外的变更项目或预算中漏项的情况,采用以下方式乙双方按实际发生量确认,如果原合同预算报价中没有可参照的项目单价,由甲乙双方根据市场价协商确认。十工程验收施工质量等级验收评定执行当地园林绿化工程质量检验评定标准有关规定,本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准,其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死,乙方无条件重植。工程具备竣工验收条件,并按合同约定审定竣工结算。按合同约定支付工程款。乙方的责任按甲方审定的设计图纸工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。现场施工中,如有设计及品种修改,需接甲方书面变更通知单后实施。乙方需办理好施工的切相关手续,服从当地政府主管部门的监督和管理,费用自理。已竣工工程未交付甲方之前,负责已完工工程的保护工作。施工中由于乙方施工原因发生的安全事故,概由乙方负责。施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下地上市政配套设施及电缆沟进行保护,如因乙方原因造成的损失及严重后果,概由乙方负责赔偿,并承担切责任。乙方未经甲方书面同意,不得将本工程转让或分包其他单位,否则甲方有权终止合同。全部工程完工后,乙方负责清运绿化所产生的垃圾,做到工完场清。工程价款的支付方式苗木栽植完毕,余款在养护期满,十养护乙方派人负责对本工程进行为期两年的免费养护工作。乙方应向甲方递交两年养护期的绿化工程养护计划书。如乙方派人养护苗木工作不力,造成苗木枯死,乙方应补种。因死亡而重新更换的苗木,需经过年的养护后予以确认。十未尽事宜,双方另行协商解决,本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成时可向武汉市仲裁机构申请仲裁,仲裁结果为最终结果。十本合同式份,双方各执两份,均具同等法律效力,双方法定代表人签字盖章后可生效,养护期满付清尾款后自行失效。园林景观工程施工合同书范本建设单位以下简称甲方承建单位以下简称乙方经甲乙双方充分协商,甲方将下列工程任务委托乙方进行施工承包,为明确双方责任,特制定本合同,希共同遵守。工程名称及建设地点工程名称南阳市宛城区郭店小学校园绿化工程建设地点南阳市宛城区有的建筑物及地下地上市政配套设施及电缆沟进行保护,如因乙方原因造成的损失及严重后果,概由乙方负责赔偿,并承担切责任。乙方未经甲方书面同意,不得将本工程转让或分包其他单位,否则甲方有权终止合同。全部工程完工后,乙方负责清运绿化所产生的垃圾,做到工完场清。材料的供应工程所需的苗木由乙方自行采购,到现场后,必须经甲方检查,确认符合设计,并得到甲方签字认可后,才能栽种。乙方所购苗木必须是新鲜树杆挺直树形好植株健壮。枝叶茂盛丰满,无病症现象。工种所用材料,必须先向甲方提供样品及各种资料,经甲方检查,确认符合设计要求后,才能进场。进场后,必须及时向甲方报验,经检查合格后,才能施工。工程质量检查验收施工质量等级验收评定执行当地园林绿化工程质量检验评定标准有关规定,本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木变更工程的价格