物质使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物采取有效措施控制施工过程中的扬尘禁止将有毒有害废弃物用作土方回填对产生噪编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计。

分包单位在总包单位的总体部署下，负责编制分包工程的施工组织设计。

建设工程施工现场管理规定网络版。

第十条施工组织设计应当包括下列主要内容工程任务情况施工总方案主要施工方法工程施工进度计划主要单位工程综合进度计划和施工力量机具及部署施工组织技术措施，包括工程质量安全防护以及环境污染防护号等。

施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

在施工过程中，总代表人或者项目经理发生变更的，应当按照前款规定重新通知对方和备案。

第条项目经理全面负责施工过程中的现场管理，并根据工程规模技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施。

第条建设工程实行总包和制建设工程施工组织设计。

建设工程实行总包和分包的，由总包单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计。

分包单位在总包单位的总体部署下，负责编制分包工程的施工组织设计。

第章文明施工管理第十条施工单位应当贯彻文明施工的要求，推行现代管理方案，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。

第十条施工单位应当按照施工总平面布置图设置各项临建设工程施工现场管理规定网络版条例处罚构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第十条当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚通知之日起日内，向作出处罚决定机关的上级机关申请复议，对复议决定不服的，可以在接到复议决定之日起向人民法院起诉也可以直接向人民法院起诉。

逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制同意，并持说明使用爆破器材的地点品名数量用途邻距离的文件和安全操作规程，向所在地县市公安局申请爆破物品使用许可证，方可使用。

进行爆破作业时，必须遵守爆破安全规程。

在施工过程中，总代表人或者项目经理发生变更的，应当按照前款规定重新通知对方和备案。

第条项目经理全面负责施工过程中的现场管理，并根据工程规模技术复杂程度和施工现场的具体情重，给予警告通报批评责令限期改正责令停止施工整顿吊销施工许可证，并可处以罚款未取得施工许可证而擅自开工的施工现场的安全设施不符合规定或者管理不善的施工现场的生活设施不符合卫生要求的施工现场管理混乱，不符合保卫场容等管理要求的其他违反本规定的行为。

第十条违反本规定，构成治安管理处罚的，由公安机关依照中华人民共和国治安管理处包括下列主要内容工程任务情况施工总方案主要施工方法工程施工进度计划主要单位工程综合进度计划和施工力量机具及部署施工组织技术措施，包括工程质量安全防护以及环境污染防护等各种措施施工总平面布置图总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。

第十条建设工程施工必须按照批准的施工组织设计进行。

在施工过程中确需对施工组织设计进行重大修改的期改正责令停止施工整顿吊销施工许可证，并可处以罚款未取得施工许可证而擅自开工的施工现场的安全设施不符合规定或者管理不善的施工现场的生活设施不符合卫生要求的施工现场管理混乱，不符合保卫场容等管理要求的其他违反本规定的行为。

第十条违反本规定，构成治安管理处罚的，由公安机关依照中华人民共和国治安管理处罚条例处罚构成犯罪的，由必须报经批准部门同意。

第十条建设工程施工应当在批准的施工场地内组织进行。

需要临时征用施工场地或者临时占用道路的，应当依法办理有关批准手续。

第十条由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。

第十条建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审第十条施工单位应当采取下列防止环境污染的措施妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物采取有效措施控制施工过程中的扬尘禁止将有毒有害废弃物用作土方回填对产生噪市区的，周围应当设置遮挡围栏，临街的脚手架也应当设置相应的围护设施。

非施工人员不得擅自进入施工现场。

第十条非建设行政主管部门对建设工程施工现场实施监督检查时，应当通过或者会同当地人民政府建设行政主管部门进行。

第十条施工单位应当严格依照中华人民共和国消防条例的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保工单位应当严格依照中华人民共和国消防条例的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

在容易发生火灾的地区施工或者储存使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施。

第十条施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照工程建设重大事故报告和调查程序规定执行。

第章环境管理第十条施工况，建立施工现场管理责任制，并组织实施。

第条建设工程实行总包和分包的，由总包单位负责施工现场的统管理，监督检查分包单位的施工现场活动。

分包单位应当在总包单位的统管理下，在其分包范围内建立施工现场管理责任制，并组织实施。

总包单位可以受建设单位的委托，负责协调该施工现场内由建设单位直接发包的其他单位的施工现场活动。

第十条施工单位必须必须报经批准部门同意。

第十条建设工程施工应当在批准的施工场地内组织进行。

需要临时征用施工场地或者临时占用道路的，应当依法办理有关批准手续。

第十条由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。

第十条建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审条例处罚构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第十条当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚通知之日起日内，向作出处罚决定机关的上级机关申请复议，对复议决定不服的，可以在接到复议决定之日起向人民法院起诉也可以直接向人民法院起诉。

逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制废弃物用作土方回填对产生噪声振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

第十条建设工程施工由于受技术经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，建设单位应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设行政主管部门和环境行政主管部门批准。

第章罚则第十条违反本规定，有下列行为之的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门根据情节建设工程施工现场管理规定网络版完好的备用状态。

在容易发生火灾的地区施工或者储存使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施。

第十条施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照工程建设重大事故报告和调查程序规定执行。

第章环境管理第十条施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘废气废水固体废弃物以及噪声振动对环境的污染和危条例处罚构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第十条当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚通知之日起日内，向作出处罚决定机关的上级机关申请复议，对复议决定不服的，可以在接到复议决定之日起向人民法院起诉也可以直接向人民法院起诉。

逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制安装管线敷设等施工活动，经批准占用的施工场地。

第条切与建设工程施工活动有关的单位和个人，必须遵守本规定。

第条国务院建设行政主管部门归口负责全国建设工程施工现场的管理工作。

国务院各有关部门负责其属施工单位施工现场的管理工作。

第十条建设单位或者施工单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。

施工现场要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。

第十条建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，并持说明使用爆破器材的地点品名数量用途邻距离的文件和安全操作规程，向所在地县市公安局申请爆破物品使用许可证，方可使用。

进行爆破作业时，必须遵守爆破安全规程。

建设位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘废气废水固体废弃物以及噪声振动对环境的污染和危害。

建设工程施工现场管理规定网络版。

建设工程施工现场管理规定第章总则第条为加强建设工程施工现场管理，保障建设工程施工顺利进行，制定本规定。

第条本规定所称建设工程施工现场，是指进行工业和民用项目的房屋建筑土木工程设必须报经批准部门同意。

第十条建设工程施工应当在批准的施工场地内组织进行。

需要临时征用施工场地或者临时占用道路的，应当依法办理有关批准手续。

第十条由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。

第十条建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审执行。

第十条建设单位或者施工单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。

施工现场在市区的，周围应当设置遮挡围栏，临街的脚手架也应当设置相应的围护设施。

非施工人员不得擅自进入施工现场。

第十条非建设行政主管部门对建设工程施工现场实施监督检查时，应当通过或者会同当地人民政府建设行政主管部门进行。

第十条重，给予警告通报批评责令限期改正责令停止施工整顿吊销施工许可证，并可处以罚款未取得施工许可证而擅自开工的施工现场的安全设施不符合规定或者管理不善的施工现场的生活设施不符合卫生要求的施工现场管理混乱，不符合保卫场容等管理要求的其他违反本规定的行为。

第十条违反本规定，构成治安管理处罚的，由