纷解决方式本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足半时,按该阶段设计费的半支付超过半时,按该阶段设计费的全部支付。发包人必须按合同规内,发包人支付设计费总额的,计万元作为定金合同结算时,定金抵作设计费。设计人提交设计文件后天内,发包人支付设计费总额的,计万元之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的,计万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。双方委托银行代付代收有关费用。第条双方责任发包人责任发包人按本合同第条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并计文件,并对提交的设计文件的质量负责。风险提示设计合理使用年限设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限,主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为类第对于临时性建筑,其设计使用年限为年第对于易于替换结构构件的建筑,其设计使用年限为年第对于普通房屋和构筑物,其设计使用年限为年第,对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构,其结构设计使用年限为年。对于专建筑工程设计合同最新范文设计合同模板为实际损失的。由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误天,应减收该项目应收设计费的千分之。合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底处理有关设计问题和参加竣金合同结算时,定金抵作设计费。设计人提交设计文件后天内,发包人支付设计费总额的,计万元之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的,计万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。双方委托银行代付代收有关费用。第条双方责任发包人责任发包人按本合同第条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性正确性及时限负责。发包人不得要签字委托代理人签字项目经理签字住所邮政编码电话传真开户银行银行账号设计人签字盖章住所邮政编码电话传真开户银行银行账号建设行政主管部门备案盖章备案号备案日期年月日鉴证意见经办人鉴证日期年月日。设计人对设计文件出现的遗漏或负责修改或补充。由于设计人设计造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商期年月日鉴证意见经办人鉴证日期年月日。发包人变更委托设计项目规模条件或因提交的资料,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议或另订合同重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。本合同双方签字盖章即生效,式份,发包人份,设计人份。本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时,作的,不退还发包人已付的定金已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足半时,按该阶段设计费的半支付超过半时,按该阶段设计费的全部支付。发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。建筑工程设计合同最新范文设计合同模板。本合同生效后天内,发包人支付设计费总额的,计万元作为定第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何方均不得对对方的资料及文件擅自修改复制或向第人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十条纠纷解决方式本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底处理有关设计问题和参加竣工验收。在年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。任,并给设计人以补偿另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第人泄露转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。风险提示设计费合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成致的情况下设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内,设计人按本合同第条规定的交付设计文件时间顺延发包人交付上述资料及文件超过规定期限天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费包括传真电话复印办公等费用。设计人责任设计人应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计,按本合同第条规定的内容时间及份数向发包人交付作的,不退还发包人已付的定金已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足半时,按该阶段设计费的半支付超过半时,按该阶段设计费的全部支付。发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。建筑工程设计合同最新范文设计合同模板。本合同生效后天内,发包人支付设计费总额的,计万元作为定为实际损失的。由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误天,应减收该项目应收设计费的千分之。合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底处理有关设计问题和参加竣商解决。本合同双方签字盖章即生效,式份,发包人份,设计人份。本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。双方认可的来往传真电报会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。未尽事宜,经双方协商致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人盖章法定代表建筑工程设计合同最新范文设计合同模板险提示保密知识产权发包人应保护设计人的投标书设计方案文件资料图纸数据计算软件和专利技术等的知识产权不得要求设计人违反国家有关标准进行设计未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改复制或向第人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第人泄露转让发包人提交的产品图纸等技术经济资为实际损失的。由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误天,应减收该项目应收设计费的千分之。合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底处理有关设计问题和参加竣的同时支付各阶段设计费。在提交最后部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。设计人对设计文件出现的遗漏或负责修改或补充。由于设计人设计造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的。由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误天,应减收该项目应收设计费的千分之。合同生效后,设计议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。第十条合同生效及其他发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。本工程项目中,设计人不得指定建筑材,可以根据工程设计收费标准确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。估算设计费元,大写元整。