方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第日起至实际付款之日止,每延期日,乙方按延期交付房价款的万分之大写数字同规定支付贷款,给甲方造成经济上的损失,乙方应负责违约责任。甲方如未按合同规定归还借款,乙方有权向有管辖权的人民法院申请拍卖抵押物,用于抵偿借款本息,若有不足抵偿部分,乙方仍有权向甲方追偿。直至甲方还清乙方全部贷款本息为止。双方认为需要约定的其他事项。本合同式份,甲方持份乙方执份,房管处留存份。甲方乙方签约时间年月日附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律法规和政策执行。第十条本合同在履行中发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成时,甲乙双方同意由仲裁委员会仲裁。甲乙双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十条本合同经甲乙双方签字经公证之日起生效。第十条本合同连同附表共页,手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的赔偿乙方损失。第条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭抵押债务税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。第条因二手房合同篇范文二手房合同模板条乙方同意其购臵的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。第条双方同意在签订本合同后个月内,持本合同和有关证件共同到北京市房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。第条本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十条规定的最后交付期限的第天起至实际交付之日止,月利息在个月内按利率计算自第个月起,月利息则按利率计算。逾期超过个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第种约定,追究甲方的违约责日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行银行账号为第条甲方同意在年月日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的北京市建设工程质量合格证书,并办妥全部交接手续。交付地点。甲方同意按建设工程质量管理办法北京市建设工程质量条例及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购臵的房屋进行保修违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付贷款,给甲方造成经济上的损失,乙方应负责违约责任。甲方如未按合同规定归还借款,乙方有权向有管辖权的人民法院申请拍卖抵押物,用于抵偿借款本息,若有不足抵偿部分,乙方仍有权向甲方追偿。直至甲方还清乙方全部贷款本息为止。双方认为需要约定的其他事项。本合同式份,甲方持份乙方执份,房管履行本合同引起的纠纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第种大写方式解决纠纷均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。甲方房屋以下简称该房屋座落于位于第层,共套间,房屋,结构为,建筑面积平方米其中实际建筑面积平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米,房屋用途为该房屋平面图见本合同附件,该房屋内部附着设施见留存份。甲方乙方签约时间年月日手房合同篇本合同双方当事人卖方以下简称甲方身份证号码卖方代理人身份证号码买方以下简称乙方身份证号码买方代理人身份证号码买方代理人身份证号码第条房屋的基本情况。二手房合同篇范文二手房合同模板。乙方按累计应付款的向甲方支付违约金,合同继续履行。第条甲方逾期交付房屋的违约责任。除人力不可合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方,利息按利率计算。第条本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第日起至实际付款之日止,每延期日,乙方按延期交付房价款的万分之大写数字北京市建设工程质量条例及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购臵的房屋进行保修。第条乙方同意其购臵的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。第条双方同意在签订本合同后个月内,持本合同和有关证件共同到北京市房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,逾期金额的支付违约金,逾期达个月以上的,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费,并向甲方支付购房款违约金。第条甲方逾期交房的违约责任甲方未按本合同第条规定将房屋及时交付使用,每逾期日,按照购房总价的支付违约金,逾期达个月以上的,即视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合。终止合同,甲方按乙方累计已付款的向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。甲方按乙方累计已付款的向乙方支付违约金,合同继续履行。第条关于产权登记的约定。在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登留存份。甲方乙方签约时间年月日手房合同篇本合同双方当事人卖方以下简称甲方身份证号码卖方代理人身份证号码买方以下简称乙方身份证号码买方代理人身份证号码买方代理人身份证号码第条房屋的基本情况。二手房合同篇范文二手房合同模板。乙方按累计应付款的向甲方支付违约金,合同继续履行。第条甲方逾期交付房屋的违约责任。除人力不可条乙方同意其购臵的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。第条双方同意在签订本合同后个月内,持本合同和有关证件共同到北京市房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。第条本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙交纳的定金甲方不予返还。第条本合同由双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议,为本合同不可分割的组成部分,具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第种大写方式解决纠纷均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。第条乙方同意年月二手房合同篇范文二手房合同模板按规定交纳有关税费。第条本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第天起至实际交付之日止,每延期日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之大写数字向乙方支付违约金。逾期超过日遇法定节假日顺延甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本合同。二手房合同篇范文二手房合同模板条乙方同意其购臵的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。第条双方同意在签订本合同后个月内,持本合同和有关证件共同到北京市房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。第条本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙解决。协商不成的,甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。第条乙方同意年月日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行银行账号为第条甲方同意在年月日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的北京市建设工程质量合格证书,并办妥全部交接手续。交付地点。甲方同意按建设工程质量管理办法见本合同附件,该房屋内部附着设施见附件房屋所有权证号土地使用权证号房地产权证号为。第条价格。总金额为元整。第条付款方式。乙方应于本合同生效之日向甲方首付元整,并于年月日付给甲方元整。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方,利息,由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费,并向乙方支付房价的违约金。第条甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。第条本合同未尽事宜,由甲乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。第条本合同在履行中发生争议,由甲乙双方协留存份。甲方乙方签约时间年月日手房合同篇本合同双方当事人卖方以下简称甲方身份证号码卖方代理人身份证号码买方以下简称乙方身份证号码买方代理人身份证号码买方代理人身份证号码第条房屋的基本情况。二手房合同篇范文二手房合同模板。乙方按累计应付款的向甲方支付违约金,合同继续履行。第条甲方逾期交付房屋的违约责任。除人力不可有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第天起至实际交付之日止,每延期日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之大写数字向乙方支付违约金。逾期超过日遇法定节假日顺延甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本合同。二手房合同篇范文二手房合同模板。第条乙方逾期付款的违约责任乙方未按本合同规定的付款方式付款,每逾期日,按照日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行银行账号为第条甲方同意在年月日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的北京市建设工程质量合格证书,并办妥全部交接手续。交付地点。甲方同意按建设工程质量管理办法北京市建设工程质量条例及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购臵的房屋进行保修。字向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过日遇法定节假日顺延乙方仍未付款的,甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第条本合同由双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。本合同的附