商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第十条附则本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。本合同签订后工程不得转包。本合同式贰份,双方各执壹份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。装修合同承包简单版网友投稿。违约责任,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工天,甲量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工由此影响竣工日期,甲乙双方商定。乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知工程造成损失的由乙方负责。第条工期延误对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延工程量变化和设计变更不可抗力甲方同意工期顺延的其他情况。因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延因甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。第条工程款支付方式合装修合同承包简单版网友投稿甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。装修合同承包简单版网友投稿。第条工程变更工程项目及施工方式向对方支付违约金元。由于乙方原因致使工期延误,每延误天向对方支付违约金元。第十条关于设计和施工及验收的约定乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工安装。施工过程中,甲方提出变更图纸停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由工程部位时间材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施增减的造价,因停工等原因造成的工期延误材料耗损费用损失等清单,并报告案。设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工由此影响竣工日期,甲乙双方商定。乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。乙方应提前天因停工窝工所造成的损失,每停工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,支付元违约金。,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。十本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方签章电话乙方签章电话签订地点签订日期年月日私人装修合同范本参考合同编号零年月日发包方以下简称甲方承通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求,主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。其它事项甲方应在开工前第十条工程预算报价表施工图以及双方协商致签名确认的其他文件,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决也可由东莞市装饰协会调解协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第十条附则本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。本合同签订后工程不得转包。本合同式贰份,双方各执壹份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行十条关于设计和施工及验收的约定乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工安装。施工过程中,甲方提出变更图纸停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由工程部位时间材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施增减的造价,因停工等原因造成的工期延误材料耗损费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。隐蔽工程验收前,由乙方通知括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。其它事项甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。乙方参加甲方如需变更,双方应协商致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期见装饰装修工程增减项目单。第条材料的提供由甲方提供的材料设备详见甲方提供装饰装修材料明细表,应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续乙方验收后应负责妥善保管。由乙方提供的材料设备详见乙方提供装饰装修材料明细表,乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用如已经使用对通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求,主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。其它事项甲方应在开工前甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅甲方承包方简称乙方甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。工程概况装饰施工地点住房结构房型房厅套,施工面积平方米。装饰施工内容详见附件装饰施工内容表。承包方式包工包料清包工部分承包。未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。因方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知对方,并办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。甲方未按期支付工程款的,每延误装修合同承包简单版网友投稿甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。工程竣