调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。将不选定的解决方式划出合同的变更和解除合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同方,要以书面形式提出,应按合同总价款支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十其它约定家装施工合同范本甲方乙方依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规及国家和本市建筑行政主管部门制定的其他标准质量评定验收标准和双方的约定。第十条施工期间,甲方及其代表有权在现场查看了解检查施工情况,乙方应当配合但甲方不得因此影响乙方施工。第十条乙方应当按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,按照甲方认可的设计施工方案和做法说明完成工程,确保工程质量,不得偷工减料。第十条施工期间,甲方修改设计方案并相应地变更施工方案增减施工内容的,应在变更的项目施工前通知乙方,乙方应当根据甲方的要求施工。甲方变更增减施工项目的,应当与乙方签订作为本合同附件的工程项目变更单。因甲方变更工种项目引起竣工日期和工程总价款变化的,按本合同第十条的规定处理。纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投拆。当事人甲方支付相当于总价款的工程款完成的工程量之日后的日内,甲方支付相当于总价款的工程款竣工验收后日内,甲方支付相当于总价款的工程款。竣工验收合格年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。第十条因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增减部分的款项。第十条双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法。第十条竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的的保修基金。竣工验收合格后年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。家装施工合同范本施工合同家装施工合同模版。第章结算第十条工程竣工,甲方验收后对价款有异议的,可以要求不超过日的核价期,核价期内,甲方有权暂停向乙方付款,乙方应当同意。甲方若委者分包。其他未尽事宜,双方协商解决。本合同式两份,甲乙双方各执份,合同自签字之日起生效。甲方签字日期年月日乙方签字日期年月日家装施工合同范本发包方简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国价格法上海市保护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。概况甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。装饰施工地点区县路弄村号楼室。住房结构房型房厅套,施工面积平方米。装饰施工内容详见附件装饰施工内容表。乙方违反前两款规定的,应当立即更换和重做,更换后的材料和设备不再收费,原工期不变家装施工合同范本施工合同家装施工合同模版支付违约金。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。家装施工合同范本施工合同家装施工合同模版。含规格数量和材料进场时间表提供施工人员名单及上岗证复印件指派为乙方驻工地代表,负责家装工地施工合同范本履行,按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务。,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定严格按照图纸及施工方案进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。第条工期约定及延误公休日工期照旧,重要的节假日经协商放假时,工期顺延。如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工,竣工时间顺延。如非甲乙双方原因的停电停水及不可抗力因素影响导致停工,按累,开工前至日,甲方支付相当于总价款的工程款完成的工程量之日后的日内,甲方支付相当于总价款的工程款竣工验收后日内,甲方支付相当于总价款的工程款。竣工验收合格年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。第十条因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增减部分的款项。第十条双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法。第十条竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的的保修基金。竣工验收合格后年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。家装施工合同范本家装施工合同范本家装施工合同范本根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例中华人民共和国消费者权益保护法家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方程执行住宅建筑工程技术规程住宅装饰装修验收标准,以及国家和本市建筑行政主管部门制定的其他标准质量评定验收标准和双方的约定。第十条施工期间,甲方及其代表有权在现场查看了解检查施工情况,乙方应当配合但甲方不得因此影响乙方施工。第十条乙方应当按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,按照甲方认可的设计施工方案和做法说明完成工程,确保工程质量,不得偷工减料。第十条施工期间,甲方修改设计方案并相应地变更施工方案增减施工内容的,应在变更的项目施工前通知乙方,乙方应当根据甲方的要求施工。甲方变更增减施工项目的,应当与乙方签订作为本合同附件的工程项目变更单。因甲方变更工种项目引起竣工日期和工程总价款变化的,按本合同第十条的规定处理。家装施工合同范本施工合同家装施工合同模版。乙方违反前两款规定的,应当立即更换和重做,更换后的材料和设备不再收纸给乙方。第条甲方责任及义务提供确认图纸和原始水电线路图纸腾空或部分腾空需装修的房屋,清除影响施工障碍物办理物业管理相关手续,通水通电协调有关部门做好通道电梯消防设备等公共设施的使用和保护第条乙方责任及义务按照施工图纸或作法说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。含规格数量和材料进场时间表提供施工人员名单及上岗证复印件指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务。,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定严格按照图纸及施工方案进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。第条工期约定及延误公休日工期照旧,重要的节假日经协商放假时,工期顺延。如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工,竣工时间顺延。第章结算第十条工程竣工,甲方验收后对价款有异议的,可以要求不超过日的核,原工期不变。第十条甲方变更施工内容的,乙方应当同意。工期总价款主要材料报价单和辅助材料报价单的内容相应变化的,经甲方书面确认后生效。第十条至第十条在甲方提供施工使用的材料设备,乙方提供劳务的情形下适用第十条该房屋的工程总价款为元,其中人工费元税金其他费用元。第十条甲方提供的材料设备,应当按时送到现场,乙方应办理验收手续。甲方提供的材料设备不符合国家标准的,乙方应在验收后以书面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料设备运抵现场,经乙方验收后发生损坏的,乙方应当赔偿。第十条甲方提供的材料和设备,均应用于本工程未经甲方同意,乙方不得挪作他用。因乙方原因导致甲方提供的材料和设备短缺或被更换的,乙方应按短缺材料和设备的价款或材料和设备被更换前后差价的倍赔偿甲方。第章付款方式第十条工程款按以下方式支付本合同签订纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投拆。当事人不愿通过协商调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。将不选定的解决方式划出合同的变更和解除合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同方,要以书面形式提出,应按合同总价款支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十其它约定家装施工合同范本甲方乙方依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规事故发生。如遇上述情