1、审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在竣工后天内,结清工程总价尾款。第条关于材料供应的约定本工程乙方负责采购供应的材料设备见附表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。第条甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。工资保险待遇第条乙方在试用期间的工资为每日或每月元,试用期满后工资为每日或每月元按工作量计算工资的,每工作量。

2、年月日建筑合同篇甲方法定代表人营业执照注册号资质等级在川通讯地址邮编乙方性别电话居民身份证号码家庭住址邮政编码户口所在地省市区县乡镇村根据中华人民共和国劳动法和有关规定,甲事宜的协调工作。协助乙方做好现场保卫消防安全及施工垃圾的处理。第条乙方义务参加甲方组织的施工图纸或具体施工要求说明的现场交底,拟定施工方案和施工进度计划,交甲方审定。指派庄周为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范,安全操作规程,安全防火规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项施工质量检查记录,为竣工验收做好准备。在施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的切。

3、乙方可自行验收,甲方过程中违反有关安全操作规程消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的切经济扣失。第条工程停建或缓建由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同范本不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的费用,并按合同范本规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经定货的材料设备由定货方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。第条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同范本约定付款,每延期天,按付款额的支付违约金。

4、。由乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。凡由乙方采购的材料设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用。对工程造成的损失由乙方负责。第条有关安全生产和防火的约定方提供的施工图纸或作法说胆,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程建筑安装工人安全操作规程中华人民共和国消防条例和其它相关的法规规范。由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的切经济损失。由于乙方在施工生产合同篇建设方以下简称甲方承建方以下简称乙方为明确甲乙双方在加层建设过程中的职责和义务,本着自愿公平互利互惠的原则,特签订本合同,以使双方共同承诺,合作愉。

5、合同范本规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经定货的材料设备由定货方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。第条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同范本约定付款,每延期天,按付款额的支付违约金。由于乙方原因,逾期竣工,每逾期天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前天,甲方支付乙方元,作为奖励。乙方按照甲方的要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同范本。款增加优质价款外,甲方支付乙方元作为奖励。乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。甲方未办理任何手续,擅自同意。

6、施和工程成品进行保护。第条工期约定因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停水停电等致停工,工期相应顺延。第条工程质量及验收约定甲乙双方应当及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约日期参加验收,经甲方同意,可由乙方组织人员进行验收完毕,到期未提出异议,视为同意。并在竣工后天内,结清工程总价尾款。第条关于材料供应的约定本工程乙方负责采购供应的材料设备见附表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值的保管费。

7、位支付工资元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月日前计发乙方的工资不得交由包工头代发,并由乙方签字确认。甲方应在劳动合同终止解除时次性付清乙方的工资。合同甲方如为分包方,工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的其他约定第条甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。劳动纪律和劳动合同的变更解除终止续订建筑合同汇总篇范本并做好记录,甲方应予承认。若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,由此造成停工,工期顺延得验费用由甲方承担若复验不合格,其复验费及返工费用由乙方承担,但工期不。

8、顺延。工程竣工后乙方应提前天通知甲方整体验收,甲方自接到通知之日起应在日内组织验收并办理验收移交手续详见附件工程质量验收单。如甲方在规定的时间内未组织验收,应及时通知乙方另定验收日期,如验收合格,甲方应承认原竣工日期并承担乙方的看管费用相应的劳务费如验收不合格,由乙方继续施工,工期不顺延。第条安全生产和防火约定甲方提供的图纸和施工说明,施工场地应符合防火防事故的要求,主要包括电器线路,煤气管道,自来水等管线合格。由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,由甲方承担修复和赔偿责任。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程,导致人身安全或火灾事故,由乙方承担修复和赔偿责任。

9、日算起,为期年。保修范围为本合同范本中规定的乙方承包的项目及内容。因不可抗力,人为损坏及使用期自然折旧等原因,不包含在保修范围内。甲方应在保修期满后保修金退还乙方。第条争议或纠纷处理本合同范本在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿意通过协商调解解决或者协商调解不成的,本合同范本在执行中发生的争议由合同范本签约地人民法院解决。第条其他约定第条附则本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。本合同范本正本两份,双方各执份。副本份,甲方执份,乙方执份。本合同范本履行完成后自动终止。附件资料甲方盖章乙方盖章法定代表人授权代表签字单位地址电话传真开户银行户名帐号年月日法定代表人授权条件,支付以上的费用,并按。

10、拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失,应照价赔偿。未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。第条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同范本价款采用第种。固定价格可调价格按国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算本合同范本生效后,甲方分次,按下表支付工程款,尾款竣工结算时次结清。付款进度付款百分比金额人民币元人民币元人民币工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内。

11、快。工程名称及规模在现有楼半的基础上,增加楼半及梯间的主体工程。工程地点龙泰街号。承包形式包工不包料,即甲方负责增加楼层所需的切建筑材料,乙方负责施工所需的设备工具及劳力含木工。承包单价建筑面积元平方米含木工模板铁丝铁钉等以及施工所需的切,工程完工后据实计算。每层楼施工完后,室内打扫干净。以上单价不含顶层现浇完成后罩面及砌女儿墙人工工资。付款办法乙方每完成层主体,甲方付承包单价的,乙方完成主体工程,无违背承建合同及工程质量问题,由甲方次性付清余下施工工资给乙方。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,。

12、合同范本。款增加优质价款外,甲方支付乙方元作为奖励。乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失,应照价赔偿。未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担损失。未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格倍从人工费中扣除。安全施工当中,乙方必须服从甲方安全管理,严禁违规操作,否者出现任何安全事故责任都由乙方负责。补充甲方向乙方提供食宿。甲方向乙方提供施工工具。本工程的乙方由共人组成,以为代班组长,负责看图施工,监管质量安全等事项。本协议式两份,甲乙双方签字之日起生效。甲方乙方。

参考资料：

[1]第二批主题教育心得体会交流发言（整理版）（第7页，发表于2022-06-26 20:31）

[2]第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会个人剖析材料（整理版）（第8页，发表于2022-06-26 20:31）

[3]地下车库承包出租协议（第4页，发表于2022-06-26 20:31）

[4]地板采购合同范本（第38页，发表于2022-06-26 20:31）

[5]德能勤绩廉汇报材料（第9页，发表于2022-06-26 20:31）

[6]德能勤绩廉法个人总结范文6篇（整理版）（第19页，发表于2022-06-26 20:31）

[7]党组某某年上半年党建工作总结报告（整理版）（第5页，发表于2022-06-26 20:31）

[8]党支部某某年上半年基层党建工作总结报告（整理版）（第4页，发表于2022-06-26 20:31）

[9]党员积分管理评定办法（第5页，发表于2022-06-26 20:31）

[10]党员干部学习反腐倡廉心得体会三篇（整理版）（第7页，发表于2022-06-26 20:31）

[11]党员对照党章党规找差距十八个是否问题检视整改材料2篇（整理版）（第19页，发表于2022-06-26 20:31）

[12]党内法规专题培训交流研讨心得（第4页，发表于2022-06-26 20:31）

[13]党课讲稿两篇（整理版）（第23页，发表于2022-06-26 20:31）

[14]党课讲稿：全心全意为人民服务（第7页，发表于2022-06-26 20:31）

[15]党课讲稿：全面推动党的建设高质量发展（第12页，发表于2022-06-26 20:30）

[16]党课讲稿：破除形式主义要“连根拔起”（整理版）（第4页，发表于2022-06-26 20:30）

[17]党课讲稿：铭记党史，不忘初心牢记使命（第9页，发表于2022-06-26 20:30）

[18]党课讲稿：继承弘扬延安精神 做清正廉洁好干部（整理版）（第6页，发表于2022-06-26 20:30）

[19]党课讲稿：防控前沿我先上，决胜小康必有我（整理版）（第4页，发表于2022-06-26 20:30）

[20]党课讲稿：《共产党员要将党性修养置顶》（整理版）（第13页，发表于2022-06-26 20:30）