种固定价格。固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。以可调价格按照深圳市有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时次结清。拨款分次进行,拨款金额工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。第条关于材料供应的的约定本工程甲方负责采购供应的材料设备见附表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应价标准的,执行甲方上调后对外公布实施的价格,不再另行通知。乙方未经甲方同意擅自转租变卖抵押租用材料或变更合同约定使用地址的,按本合同第条处理。本合同自签订之日起生效至租赁物返还及各项费用清洁之日终止。十本合同在执行中如发生争议,双方协商解决,协商不妥,任何方均可向合同签订据地的人民法院起诉。十本合同未尽事宜,经双方负责人协商作出补充条款与本合同样具有法律效力。十其它约定事宜十本合同式份,双方各执份,经双方单位盖章和负责人签字后生效。十乙方指定经办人领料人如有变动乙方应向甲方书面通知,否则造成损失由乙方负责。甲方章乙方章负责人签字负责人签字地址地址电话电话建筑合同篇编号甲方法定代表人施工工地地址在京住所地通讯地址乙方居民身份证号出生日期年月日家庭住址邮政编码同,须双方共同遵守执行。乙方租赁材料物资时,须持单位介绍信及担保单位证明到甲方办理物资租赁合同。乙方在租赁物资,需先向甲方交纳押金钢管每吨元,租赁物资退还手续完毕,租金结清,由甲方退还乙方押金。租赁物资价格表租金结算依据和标准结算依据和标准,以双方签订的合同为依据,以甲方租赁物资收发凭证码单并经双方指定经办人签字为准,并同时作为租金结算的有效凭据,以物资发出时日起,按每月日为租金结算日,每月结算次,最迟不超过十天,否则甲方每天收取乙方租金总额的滞纳金。租赁时间自年月日至年月日止,如期满,租赁物资还未还清,以乙方实际使用时间为准。乙方归还租赁物资,必须按乙方所租物资的收发凭证原始码单的规格型号,保持平整干净无损缺,修复完好后归还甲方库房验收。如乙方归还未维修清楚,文字简炼准确,不得涂改。建筑合同篇委任单位施工单位就装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下工程名称工程地点工程项目内容工程期限本工程自年月日至年月日完工。工程造价为人民付款方式,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格次性付清。以预算书单价为标准,以实际工程量结算材料设备本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。工程施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的部份,由于设计缺建筑合同汇编篇范本工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的切设施和工程成品进行保护。第条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电停水停气及不可抗力因素影响,导致停工小时以上周内累计计算。工期相应顺延。第条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸作法说明设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范建筑安装工程质量检验评定统标准等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定标准。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程日至年月日止,如期满,租赁物资还未还清,以乙方实际使用时间为准。乙方归还租赁物资,必须按乙方所租物资的收发凭证原始码单的规格型号,保持平整干净无损缺,修复完好后归还甲方库房验收。如乙方归还未维修的物资,甲方将收乙方的维修费,扣件除垢洗油修理费元套,缺丝杆元套,如有烂扣件个折壹个主筋断裂不要,如乙方原因造成所租材料不能修复的,按市场价格或单位价值的赔偿。发货和退货地点甲方仓库提货和退货的运费装卸费用均由乙方自理。上车费元吨,下车费元吨。违约责任如乙方有下列行为之者,甲方有权解除本合同并收取同时承担材料总价值的违约金。乙方未按合同第条规定向甲方交纳租金及滞纳金擅自转卖或不按合同规定使用租赁物资的未经甲方同意擅自将物资转租转借他人的如甲方同意转租第者,必须有的支付滞纳金。由于乙方原因,逾期竣工,每逾期天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前天,甲方支付乙方元,作为奖励。建筑合同汇编篇范本。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决有乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范安全操作规程防火安全规定环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线现场当天对乙方进行入场级安全教育,并组织对乙方学习成果的书面考试,考试结果甲方应保存在施工现场备查,考试不合格的不得在现场施工。甲方应当对从事电气焊土建水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。第条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。第条甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。工资保险待遇第条乙方在试用期间的工资为每日元,试用期满后日工资为元。建筑合同汇编篇推荐建筑合同汇编篇在人民愈发重视法律的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是最有效的法律计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的切经济损失。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的切经济损失。第条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期大,按付款额的支付滞纳金。由于乙方原因,逾期竣工,每逾期天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前天,甲方支付乙方元,作为奖励。建筑合同汇编篇范本。十本合同未尽事宜,经双方负责人协商作出补充条款与本合同样具有法律效力。十其它约定事宜十本合同式份,双方各执份,经双方单位盖章和负责人签字后生效。十乙方指依据之。那么大家知道正规的合同书怎么写吗下面是小编帮大家整理的建筑合同篇,欢迎阅读与收藏。建筑合同篇出租单位以下简称甲方租用单位以下简称乙方甲乙双方根据中华人民共和国经济合同法经双方协商签订此合同,须双方共同遵守执行。乙方租赁材料物资时,须持单位介绍信及担保单位证明到甲方办理物资租赁合同。乙方在租赁物资,需先向甲方交纳押金钢管每吨元,租赁物资退还手续完毕,租金结清,由甲方退还乙方押金。租赁物资价格表租金结算依据和标准结算依据和标准,以双方签订的合同为依据,以甲方租赁物资收发凭证码单并经双方指定经办人签字为准,并同时作为租金结算的有效凭据,以物资发出时日起,按每月日为租金结算日,每月结算次,最迟不超过十天,否则甲方每天收取乙方租金总额的滞纳金。租赁时间自年工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。第条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同价款采用第种固定价格。固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。以可调价格按照深圳市有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时次结清。拨款分次进行,拨款金额工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。第条关于材料供应的的约定本工程甲方负责采购供应的材料设备见附表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的切设施和工程成品进行保护。第条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电停水停气及不可抗力因素影响,导致停工小时以上周内累计计算款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统。第条违约责任合同双方当事人任方因未履行合同的约定或违反国家法律法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失未办理验收手续,甲方提前使用或擅自用工程成品而造成损失的