必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。

安全生产和文明施工乙方必须认真执行国家省市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。

施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和切责任均由乙方承担。

同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币元。

乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的切责任及后果均由乙方承担。

乙方的所有人员必须持证持牌上岗。

资料管理和竣工结算的有关规定乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。

本工程的所有资料必须用纸，并用电脑打印。

本工程自竣工验收合格之日算起天内，乙方向甲方提施工单位的施工计划进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。

设计变更引起的工期按规定进行调整。

具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。

第条质量标准工程质量按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。

结算方式按保温面积估算，最终以实际保温面积展开结算。

合同施工价款本外墙保温以单价元不含税金计算。

外墙真实漆以单价元不含税金计算。

本工程包工包料。

双方如对工程量存在争议，以审计为准。

按后期实测实量的面积计算。

第条甲方工作开工前天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明份，并向乙方进行现场交底。

主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿提供临时设施施工中所需的水电及材料堆放简易场地。

施工用脚手架由方承担。

指派为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量进度进行监督检查，办理验收变更签证手续变更必须经公司盖章生效和其他事宜。

第条乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按照要求组织施工，联系电话施工合同篇发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据合同法和建筑法及相关法律行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就锦江区包江片区农民新居工程期地块标段项目的土石方开挖工程协商致，特订立本合同。

第条工程概况本工程位于成都市锦江区包江片区，建筑物地下层地上十层。

开挖土方量约万方以实际结算为准。

第条承包工程施工范围土方开挖工程规划红线内按照施工图要求的开挖运输弃土等，弃土场地由乙方负责。

以上施工工程所必须的其它辅助工程如冲洗土方运输车场外清洁等。

地上地下障碍物的破除运输出场等。

乙方在施工前有义务重新探明和保护红线内地下管线市政水电气通讯等设施，如因乙方施工造成的损毁应由乙方承担全部责任。

乙方应向甲方提供施工方案及施工组织设计且需经甲方监理总包审定后方可执行。

第条承包工程施工工期工程工期土方开挖工期共计个日历天。

从甲方签发开工令开始计算，连续下雨两天以上由甲方现场人员书面确认后工期顺延，国家规定的不可抗力因素应严格按照建设部建筑安装工程质量检验评定标准河南省建筑安装工程质量检验评定标准实施细则外墙外保温工程技术规程以及国家现行相关的规范标准规程进行施工。

工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收移交手续。

如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，工期予以顺延。

由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续见附件工程质量验收单，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内进行验收。

违约责任本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。

每停工施工合同集合篇所产生的切责任及后果均由乙方承担。

乙方的所有人员必须持证持牌上岗。

资料管理和竣工结算的有关规定乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。

本工程的所有资料必须用纸，并用电脑打印。

本工程自竣工验收合格之日算起天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料套，其中套必须是原件。

自竣工验收合格之日算起天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书包括工程量计算书和结算资料式份。

付款办法竣工验收合格结算审核完毕后个月内，除留设结算造价的质量保修金外，其余款项次性支付给乙方。

乙方在收到甲方支付的造价款后个工作日内，向甲方出具正式的税务。

质量保修金按以下规定支付竣工验收合格之日算起年后的天内，甲方向乙方支付全部质量保修金质量保修金不计利息。

水电费用乙方自理。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。

本工程的质量保修期为年，自竣工验收合格之日算起，保结算。

合同施工价款本外墙保温以单价元不含税金计算。

外墙真实漆以单价元不含税金计算。

本工程包工包料。

双方如对工程量存在争议，以审计为准。

按后期实测实量的面积计算。

第条甲方工作开工前天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明份，并向乙方进行现场交底。

主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿提供临时设施施工中所需的水电及材料堆放简易场地。

施工用脚手架由方承担。

指派为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量进度进行监督检查，办理验收变更签证手续变更必须经公司盖章生效和其他事宜。

第条乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按照要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，确保施工现场周围建筑物设备管线古树名木不受损坏。

做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位住户的关系。

施工中未经甲方，甲方提供其余部分材料见附件乙方包清工。

本工程由设计。

工期工程期限天，从年月日开工，至年月日竣工。

工程价款及结算方式总价款大写元其中人工费元，材料费元，设计费元，管理费，计元，税金，计元。

如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和切责任均由乙方承担。

乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。

路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。

安全生产和文明施工乙方必须认真执行国家省市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。

施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和切责任均由乙方承担。

同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币元。

乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏协商调解解决或者协商调解不成时，双方均可向人民法院起诉。

第十条附则本协议未尽之处，双方另行协商解决。

本合同经双方签字盖章后生效，合同式份，甲乙双方各执份。

甲方盖章乙方盖章法定代表人法定代表人授权代理人授权代理人年月日年月施工合同篇甲方委托方签约时间乙方施工方签约地点根据有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商致达成如下协议，共同遵守。

工程概况甲乙双方的条件甲方装饰的住房系合法居住。

乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。

装饰施工地点县市区路小区幢号单元室。

住房结构室厅结构，建筑面积平方米。

装饰施工内容详见工程施工报价单附件和图纸。

承包采用下列第种方式乙方包工包全部材料见附件乙方包工包部分材料，甲方提供其余部分材料见附件乙方包清工。

本工程由设计。

工期工程期限天，从年月日开工，至年月日竣工。

工程价款及结算方式总价款大写元其中人工费元，材料费元，设计费元，管理费，计元，税金，计元。

如双方认可变方另行协商确定。

本合同式捌份，甲乙双方各执份，经双方单位盖章代表签字后生效。

发包方承包方代表代表合同签订地年月日施工合同篇整体墙面进行清理，铲除墙体表面遗留下来的灰砂，扫除灰尘。

用聚合物水泥砂浆作少量的修补，如墙体表面的缺损，影响施工后整体的效果的。

达到平整垂直。

用量线弹出整个墙面的柱梁阴阳角的直线，对不直处用腻子进行直线修补，达到横平竖直。

施工合同集合篇。

施工人员施工设备和材料进场后，乙方抓紧时间进行施工，工程进度款依据进度计划及乙方实际完成工程量支付，甲方如不能及时付款，工期顺延，并支付乙方的损失。

第条工程承包款结算的约定工程进度款支付办法工人材料进场，甲方支付总工程款的，约元人民币，按工程进度支付。

每月日书面报当月完成的工程量，下月日支付以完成工程量工程款。

第十条关于材料供应的约定乙方不得将不符合质量要求或规格有差异的产品用于本合同工程所有材料进场后，须经监理人员及甲方代表抽样检验，符合约定标准后方可使用。

第十施工内容，变更部分的工程款按实另计。

施工合同集合篇施工合同集合篇随着人们对法律的了解日益加深，合同的类型越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。

相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的施工合同篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

施工合同篇承建单位甲方承包单位乙方按照中华人民共和国合同法和建筑装饰装修合同示范文本的规范，结合工程具体情况，双方本着平等诚信互惠互利的原则达成如下协议第条工程概况工程名称建筑面积工程地点结构类型第条施工方式及范围施工方式施工范围第条合同工期合同工期自年月日起进厂做施工准备工作，从年月日开工至年月日止竣工，共计天。

工程竣工按主体施工单位的施工计划进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。

设计变更引起的工期按规定进行调整。

具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。

第条质量