购房屋指标转让合同甲方出售方身份证号码乙方购买方身份证号码甲乙双方在平等自愿互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,供双方共同遵守甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房套包括地下停车位。该住房项目位于,具体位臵以团购房合同为准。该住房价格面积以团购合同为准。该住房的楼层及位臵按甲方单位最终分配方案确定。该住房的购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付,该住房的切权利亦归乙方所有。甲方在收取指标转让费后,对该住房不再享有任何权利。同时,甲方仅为出售指标,对团购房产生的风险与责任均无责任,由乙方自行承担。该住房的购房款和税费及相关否则视为违约。接到单位关于购房的各类通知后如交款通知领取文件钥匙等各种通知甲方应在十小时内通知乙方当房屋建成并交房时,甲方应及时通知乙方,并在两日内将房屋钥匙交给乙方。第条乙方的权利和义务在签订本协议后,乙方应按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按的要求付此次所选房屋的购房款房屋配套费税费产权证土地证等相关费用,以及届时更名过户等手续的所有相关费用乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款若年内由于各种原因没有开工建设,乙方有权要求甲方退还支付给甲方的所有费用乙方有权将房屋转让第方,甲方不得干预及索取其他费用本协议签订后,甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策包括但不限于房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力,承诺在双方尚未完成对该房除补充协议另有约定外,有关按揭抵押债务税项未结款项及租金等,甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿,与乙方无关。第条转让价格和付款方式双方商定该房屋转让价格为人民币,大写人民币,甲方不支付交易中的任何费用。,待乙方申请的贷款批准后,即可为乙方准备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。以收据收条为准。以收据收条为准,由银行直接划拨给甲方,均由乙方承担缴纳,甲方不承担任何费用。甲方在收款时应向乙方出具收据。第条房屋交付双方协商议定甲方应于本合同生效之日起日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收。乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有使用收益处分权归乙方行使。同时应移交有关房产的全部资料见清单。每逾期日,甲方甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。签订本协议时,甲乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和户口簿复印件住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件,届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件提供第方,否则追究法律责任。协议终了中止时,甲方需将乙方证件复印件署名件及乙方出具的相关收据退还乙方乙方需将甲方证件复印件署名件及住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件退还甲方。甲方签字捺印乙方签字捺印见证人时间年月日转让购房合同篇本协议双方当事人转让方以下简称甲方甲方身份证号受让方以下简称乙方乙方身份证号甲乙双方在平等自愿协商致的基础上就甲方将自己合法拥有的套房屋转让给乙方事,达成转让协议,以共同遵守。为明确双方的权利和义务,根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国城市房地产管理法规定,订立合同如下第条房产坐落位臵结构层次和附属设施转让购房合同模板汇编篇按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之承担违约金,逾期超过个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币万元甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商有限公司签订商品房买卖合同的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币万元开发商有限公司提供给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第条第款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币万元。争议处理履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。转让购房合同模板汇编篇。第十条本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等效力。甲方签字盖章身份证号码房屋共有产权人身份证号码地址电话乙方签字盖章身份证号码地址电话见证人盖章身份证号码合同签订日年月日合同签订地转让购房合同篇单位团购房屋单位关于购房的各类通知后如交款通知领取文件钥匙等各种通知甲方应在十小时内通知乙方当房屋建成并交房时,甲方应及时通知乙方,并在两日内将房屋钥匙交给乙方。第条乙方的权利和义务在签订本协议后,乙方应按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按的要求付此次所选房屋的购房款房屋配套费税费产权证土地证等相关费用,以及届时更名过户等手续的所有相关费用乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款若年内由于各种原因没有开工建设,乙方有权要求甲方退还支付给甲方的所有费用乙方有权将房屋转让第方,甲方不得干预及索取其他费用本协议签订后,甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策包括但不限于房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力,承诺在双方尚未完成对该房屋的产权交割前不会限公司签订的编号为商品房买卖合同,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续甲方保证在签订本协议后个工作日内,乙方可以与开发商有限公司签订商品房买卖合同该合同与编号为的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外,其他条款完全致,并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。违约责任乙方违反本协议第条第款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之承担违约金,逾期超过个月的,甲方有权解除合同乙方违反本协议第条第款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之承担违约金,逾期超过个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币万元乙方违反本协议第条第款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币万元甲方逾期办理本协议第条第款的方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币万元给甲方。双方保证与承诺甲方保证在本协议签订后个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与有限公司签订的编号为商品房买卖合同,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续甲方保证在签订本协议后个工作日内,乙方可以与开发商有限公司签订商品房买卖合同该合同与编号为的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外,其他条款完全致,并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。违约责任乙方违反本协议第条第款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之承担违约金,逾期超过个月的,甲方有权解除合同乙方违反本协议第条第款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之承担违约金,逾期超过个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币万元乙除应返还乙方已支付的房屋指标转让费购房款房屋配套费及届时更名过户等手续的所有相关费用外,还要赔偿乙方双倍购房指标转让费。乙方违约或中止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费。购房款及其他已支付款项应在协议终止后的日内返还乙方。在房屋选房更名过户等过程中,由于乙方不能按时交清房款及手续费等,造成房屋不能顺利选购更名过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费。第十条声明及保证本协议签订时,需经过双方配偶及第法定继承人同意。第十条争议的处理甲方乙方年月日转让购房合同篇甲方身份证号码身份证号码乙方身份证号码鉴于甲方已经于年月日与有限公司签订编号为的商品房买卖合同,该合同约定标的房屋为海口市海口市北侧栋住宅楼房,建筑面积为平方米,按建筑面积计算,单价为人民币元,总价为人民币元。经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方方违反本协议第条第款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币万元甲方逾期办理本协议第条第款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之承担违约金,逾期超过个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币万元甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商有限公司签订商品房买卖合同的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币万元开发商有限公司提供给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第条第款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币万元。争议处理履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。甲方配偶及其他继承人也无权收回该房屋指标,否则视为违约。接到第十条本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等效力。甲方签字盖章身份证号码房屋共有产权人身份证号码地址电话乙方签字盖章身份证号码地址电话见证人盖章身份证号码合同签订日年月日合同签订地转让购房合同篇单位团购房屋指标转让合同甲方出售方身份证号码乙方购买方身份证号码甲乙双方在平等自愿互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,供双方共同遵守甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房套包括地下停车位。该住房项目位于,具体位臵以团购房合同为准。该住房价格面积以团购合同为准。该住房的楼层及位臵按甲方单位最终分配方案确定。该住房