运抵现场,经乙方验收后发生损坏的,乙方应当赔偿。
第十条甲方提供的材料和设备,均应用于本工程未经甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因导致甲方提供的材料和设备短缺或被更换的,乙方应按短缺材料和设备的价款或材料和设备被更换前后差价的倍赔偿甲方。
第章付款方式第十条工程款按以下方式支付本合同签订后,开工前至日,甲方支付相当于总价款的工程款完成的工程量之日后的日内,甲方支付相当于总价款的工程款竣工验收后日内,甲方支付相当于总价款的工程款。
竣工验收合格年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款的工程款。
甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
第十条因变更施工内容对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师发包人同意方可变更方案。
第条工程保修验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
工程保修年。
第十条违约责任由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。
每停工或窝工天,发包人支付给承包人元。
发包人不按合同的约定拨付款,每拖期天,按付款额的支付滞纳金。
由于承包人原因致使工期延误,每延误天,承包人支付发包人元违约金。
工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的。
承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由承包人负承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空有费用。
工程总价款金额大写施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加部分工资别行协商。
第条质量要求工程使用材料的品种规格名称质量由甲方负责。
第条付款方式月日开工先预先支付进场费元包含在工程总价款内。
工程进度款装修工程完成达到经甲方审核确认后支付合同价的,工程验收合格后留下质保金后付清余款,质保金待保修期满后支付。
第条施工技术要求施工工期年月日前完工。
乙方可根据自身技术力量及进度的合理安排缩短工期。
施工工期应包括返工的工期在内,发生连续停水停电小时,工期可顺延,以当地自来水,电力公司的停水停电通知为准,双方签字确认。
工期延误天,每天按元进行罚款。
由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
由发包人供应的材料设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
凡由承包人采购的材料设备应按照设计规范和样品要求采购工程需要的材料扣除工程总价的。
承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由承包人负承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
因方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。
验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
,详见本合同附件家庭装潢工程工程项目变更表,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。
增减项目的价款,当场结清。
,每逾期天按未付工程价款额的支付给乙方。
,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件复印件交给乙方。
装修合装修合同汇总篇范本在竣工验收合格之日支付或收取增减部分的款项。
第十条双方款项往来,均应出具收据。
施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法。
第十条竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的的保修基金。
竣工验收合格后年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。
第章结算第十条工程竣工,甲方验收后对价款有异议的,可以要求不超过日的核价期,核价期内,甲方有权暂停向乙方付款,乙方应当同意。
甲方若委托第方进行评估的,核价期至取得评估报告之日届满。
甲方委托第方评估价格的,以主要材料报价单和辅助材料报价单约定的价格作为计算总价款的依据,按照评估结果结算总价款,乙方应当同意。
第章工程进度第十条本工程于年月日开工,年月日竣工,工期为天。
每日施工时间为时分至时分时分至时分休息。
工期中施工时间内,乙方未施工的,不论工程是否竣工,未施工的每日按延误工期日处理。
不满日的按日处理。
第章施工第补充协议于年月日订立。
甲方乙方精选装修合同汇总篇相关文章篇篇精选装修合同汇总十篇篇篇。
装修合同汇总篇范本。
由发包人供应的材料设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
凡由承包人采购的材料设备应按照设计规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。
若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第条安全责任发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的切经济损失。
承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故包括人身事故,应承担由此引发的切责任。
第条质量验收本工程以施工图纸效果图作法说设备,应当按时送到现场,乙方应办理验收手续。
甲方提供的材料设备不符合国家标准的,乙方应在验收后以书面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成损失的,由甲方承担责任。
甲方供应的材料设备运抵现场,经乙方验收后发生损坏的,乙方应当赔偿。
第十条甲方提供的材料和设备,均应用于本工程未经甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因导致甲方提供的材料和设备短缺或被更换的,乙方应按短缺材料和设备的价款或材料和设备被更换前后差价的倍赔偿甲方。
第章付款方式第十条工程款按以下方式支付本合同签订后,开工前至日,甲方支付相当于总价款的工程款完成的工程量之日后的日内,甲方支付相当于总价款的工程款竣工验收后日内,甲方支付相当于总价款的工程款。
竣工验收合格年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款的工程款。
甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
第十条因变更施工内容导致总价款增减的,甲安全管理,防火防盗,严格管理进入施工现场的人员。
施工现场内禁止切火种,严禁在施工现场内生火吸烟。
做饭必须在指定区域内进行。
乙方施工人员不得使用已经安装完毕的洁具炊具以及其他设施设备。
乙方如违反的规定,造成甲方设施设备居室等部位损坏以及其他任何损失的,均由乙方负责赔偿,并承担全部责任。
本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生,引起财产损失的,由乙方负责修复及赔偿。
本工程保修期为两年,自竣工验收合格之日起计算。
在保修期内,损坏后经过修理部分,保修期顺延,但最多不超过年,保修期内费用由乙方全部承担。
乙方应在接到甲方报修电话的小时内做出响应,在小时内到达现常如果由于乙方施工质量问题而导致报修,在甲方报修以后小时内仍未能解决问题,甲方可以先行修缮,并就因修缮支出的费用,自支付该费用之日起至乙方实际履行质量保证责任止的期间,按照中的按日处理。
第章施工第十条乙方指派为工程驻工地代表,负责本合同的履行,包括根据要求组织施工,协调处理由乙方负责的各项事宜。
乙方对其指派的驻工地代表的行为均予认可。
乙方更换驻工地代表的,应当书面通知甲方甲方收到更换通知前,乙方对原驻工地代表的行为应当认可。
第十条乙方应当自行施工,未经甲方同意,不得将本工程转包给任何第方。
第十条争议解决本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。
在履行过程中发生的争议,由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方盖章承包方盖章发包方电话承包方电话年月日年月日装修合同篇甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方依照中华人民共和国经济合同法及有关改造装修的有关规定,经双方协商签定合同如下工程概况及承包方式工程名称工程地点承包方式包工包料工程概况工程改造装修内容改造装修拆人民银行同期贷款利率,要求乙方予以赔偿,合同范本装修补充合同范本。
为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前天书面向甲方提出下工序需要的甲方提供材料清单,并注明该所需材料的数量。
实际施工中,该材料数量的损耗不得超过合同签订时未确定具体施工方案工程量图纸的项目应在该项目施工前天由乙方确定和提交,经甲方签字确认后开工,乙方自行增加的项目和未经甲方确认超过工程量的部分,发生的费用和返工费用由乙方承担。
本合同甲方供货清单中以外的材料和工器具均由乙方提供,相关费用已包含在合同总价内。
甲方提供材料运到楼下交货,由乙方负责搬运至楼上施工,搬运等相关费用已包含在合同总价内。
增加减少的工程项目,在施工验收完成后次结清。
双方争议协商解决不成时,任何方均可根据中国法律的有关规定,向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议自甲乙双方或其授权代表签字盖章之日起生效。
本协议式两份,甲乙各持份,具有同等效力。
本第十条甲方提供的材料设备,应当按时送到现场,乙方应办理验收手续。
甲方提供的材料设备不符合国家标准的,乙方应在验收后以书面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成损失的,由甲方承担责任。
甲方供应的材料设备运抵现场,经乙方验收后发生损坏的,乙方应当赔偿。
第十条甲方提供的材料和设备,均应用于本工程未经甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因导致甲方提供的材料和设备短缺或被更换的,乙方应按短缺
装修合同汇总7篇范本
