关系乙方不得以工班的名称与任何第方进行民事活动。

如乙方违反本款约定，每发生次，则按照本合同暂定总价的支付违约金如给甲方造成损失，须按照所造成损失的倍赔偿甲方无论是否造成不良后果，甲方有权据此单方解除本合同。

甲方对乙方管理和作业人员的工资采用标准化的管理模式发放，由乙方向甲方报送工资名单，甲方根据乙方委托将工资存入对应人员实名开立的银行账户，或者现金发放给对应人员。

甲方发放乙方人员工资视为乙方已经领取的劳务费，在结算时扣除。

第条质量工程质量检查和验收标准为公路桥涵施工技术规范云南省高速项目总承包部标项目部颁布的与本工程相适应的竣工验收规定施工规范工程质量评定验收标准施工图文件施工技术文件等。

乙方应的材料，未经甲方书面批准，乙方不得自行采购。

甲供材料由甲方统运输至制梁场，乙方负责缷车验收和保管。

对甲方限量供应的材料，按施工图纸和合理损耗系数计算允许消耗量，主要甲供材料的允许损耗率见下表实际消耗量超过允许损耗量的部分由甲方按成本价对乙方进行扣款。

对甲方供应的材料，乙方不得倒卖或转让，否则每次按工程量及费用清单中暂定总价的支付甲方违约金。

施工场地内材料的保管责任由乙方承担，如有损坏或丢失，由乙方赔偿。

生产过程中产生的边角余料及废弃物资需由甲方物资办统处理，乙方无权倒卖或转让，否则将按倒卖或转让物资双倍的价值进行处罚，并追究当事人及劳务队伍负责人的相关法律责任。

第条机械和机具甲方提供的机械和机具详见甲方提供施工机具设备览表附件，除甲方提供施工机具设备览表附件以外的所有其他机械和机具均由乙方采购，费用已包含在工程量及费用清单附件的综合单价中根据工序安排乙方提供的架桥机运梁车门式起重机压浆机高速搅拌机压浆泵真空泵张拉千成品或半成品未能保证施工需要或因验交时发现缺陷需要修配代换而影响进度。

因项目部提供的技术资料和技术交底不及时，以及监理实验室检查签证不及时影响正常施工。

人力不可抵抗的因素而延误工期。

第条安全乙方应遵守国家地方政府部门业主和监理颁布的切有关安全生产和劳动保护的规定，执行甲方编制的施工组织计划中有关安全生产的要求。

所有现场人员未经安全教育，不得上岗。

特殊工种要经过专业技术培训，取得相关主管部门颁发的上岗操作证，在证件有效期内上岗操作。

乙方作业人员的安全防护和劳动保护用品由甲方统采购发放，费用由乙方承担。

工作服由甲方按晋红高速项目部标准统配送，费用由乙方承担。

现场需配臵必要的安全设施和保护器材设臵安全警告标牌。

安全设施和标牌由甲方按项目部要求制作，乙方负责保管，如有损坏或丢失，由乙方重新添臵，费用由乙方承担。

在施工过程中，乙方不得召集作业人员以任何理由围堵工区及项目部，否则造成的切后果及损失均由乙方承担。

乙方承诺合同履行法定代表人签字年月日年月日必备施工合同汇编篇相关文章必备施工合同集合篇精品施工合同汇编篇精华施工合同汇编篇实用施工合同汇编篇必备施工合同汇编十篇必备施工合同汇编篇必备施工合同汇编篇必备施工合同汇编篇。

甲乙双方明确并理解工班是为了甲方对本合同项目的管理需要而设立的，不是独立的企业法人或其他经济组织，不具备对外从事民事活动及诉讼仲裁活动的主体资格乙方不因工班的名称而自然与甲方产生人财物方面的权利义务关系乙方不得以工班的名称与任何第方进行民事活动。

如乙方违反本款约定，每发生次，则按照本合同暂定总价的支付违约金如给甲方造成损失，须按照所造成损失的倍赔偿甲方无论是否造成不良后果，甲方有权据此单方解除本合同。

甲方对乙方管理和作业人员的工资采用标准化的管理模式发放，由乙方向甲方报送工资名单，甲方根据乙方委托将工资存入对应人员实名开立的银行账户，或者现金发放给对应人员。

甲方发放乙方人员工资视为乙方已经领取的劳务费，在结算时扣除施工合同汇编八篇证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计修改工艺的合理化建议，经发包方设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。

重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

第条工程验收竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定工程施工及验收规范建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书施工技术文件为依据。

确保装修质量，尤其是水电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。

装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。

遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与邻的关系。

保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。

组织好工程质量的自检按甲方要求继续施工，不得因此停工或拖延工期。

当乙方无理后拒不按甲方要求或合同要求履行义务，工程工期延误天，甲方责令乙方无条件退场，同时乙方承担由此造成的切经济损失。

乙方应按照各级政府规定的安全文明施工的有关规定执行，施工现场的安全文明由施工单位承担全部责任。

第十条合同争议甲方乙方在履行合同时发生争议，双方可协商解决，协商不成时，可提交仲裁机关仲裁。

第十条其他约定乙方施工过程中如出现工程质量设备及人员安全事故，其责任和费用合部由乙方负担在施工期间，乙方应负责做好政府有关职能部门的协商工作，如因施工而导致政府的有关职能部门对甲方含乙方的处罚，或有关媒体的曝光而对项目造成不良影响，后果概由乙方自行负责承担。

乙方如在施工中因证照不全违规违章操作等导致的各类处罚，由乙方负责自行承担包括其它管理机构对甲方的处罚。

合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商订立补充协议，其补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同经甲乙双方签字盖章后生效，工息财政拨款不计息次支付给承包方。

如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之的违约金。

确因发包方拖欠工程款代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停窝工损失的，应由发包方承担。

本合同造价结算方式承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送交发包方和经办行审查，发包方在接到结算文件天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办行审定后拨款。

第条施工与设计变更发包方交付的设计图纸说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承发包双方均不得擅自修改。

施工中如发现设计有或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。

若发生增加费用包括返工损失停工窝工人员和机械设备调迁材料构配件积压的实际损失由发包方负责，并调整合同造价。

承包方在保消耗量超过允许损耗量的部分由甲方按成本价对乙方进行扣款。

对甲方供应的材料，乙方不得倒卖或转让，否则每次按工程量及费用清单中暂定总价的支付甲方违约金。

施工场地内材料的保管责任由乙方承担，如有损坏或丢失，由乙方赔偿。

生产过程中产生的边角余料及废弃物资需由甲方物资办统处理，乙方无权倒卖或转让，否则将按倒卖或转让物资双倍的价值进行处罚，并追究当事人及劳务队伍负责人的相关法律责任。

施工合同汇编八篇。

以上包干单价包含安全文明施工费管理费税金等费用及保证工程顺利进行的措施费用等全部费用。

第条工程结算和付款方式每万方结算，余款天内付清。

第条甲方权利义务甲方应向乙方提供工程地质勘察资料，基坑开挖资料以及各地下管线资料。

甲方对工程质量进度等进行监督验收。

甲方按第条约定支付工程款。

第条乙方权利义务乙方进入施工现场后必须服从甲方的施工安排，文明施工。

必须服从项管及监理的管理监督，保质保量地完成所承担的所有施工任务。

乙方的施工方案必须通过成都市遵守国家地方政府部门业主和监理颁布的切有关安全生产和劳动保护的规定，执行甲方编制的施工组织计划中有关安全生产的要求。

所有现场人员未经安全教育，不得上岗。

特殊工种要经过专业技术培训，取得相关主管部门颁发的上岗操作证，在证件有效期内上岗操作。

乙方作业人员的安全防护和劳动保护用品由甲方统采购发放，费用由乙方承担。

工作服由甲方按晋红高速项目部标准统配送，费用由乙方承担。

现场需配臵必要的安全设施和保护器材设臵安全警告标牌。

安全设施和标牌由甲方按项目部要求制作，乙方负责保管，如有损坏或丢失，由乙方重新添臵，费用由乙方承担。

在施工过程中，乙方不得召集作业人员以任何理由围堵工区及项目部，否则造成的切后果及损失均由乙方承担。

乙方承诺合同履行期间发生的各种安全事故包括造成乙方员工和第方的人身伤害，均由乙方自理，并承担切责任和由此产生的全部费用需向事故受害方包括乙方员工和第方进行赔偿时，甲方可在无利害关系第方的参与和见证下，代乙方履行全监督站的专项审查。

乙方严格按甲方审定的施工方案施工组织设计正式图纸和现行国家施工规范竣工验收规范组织施工。

乙方在施工中应加强质量管理，建立有效的质量控制和检查制度，配设相应的质量检查人员并采取有效的监测手段，认真接受并积极配合甲方监理人员进行工程质量监理，如因乙方支付方案本身的安全性和施工质量存在的问题，所造成的质量问题和安全责任事故，及切法律后果，其民事责任经济责任概由乙方承担。

办理土方挖运所需政府核批的有关手续以及大型机械进出场手续由乙方自行负责办理，由此产生的切费用由乙方承担。

乙方进场施工及管理人员必须遵守甲方安全管理制度，入场人员必须接受甲方的安全交底及教育，施工及管理人员须正确佩戴安全帽，并接受甲方监督检查。

第条违约责任工程工期工程的开工日期以甲方书面通知为准。

如若乙方未按规定完成，超过天元天第天贰仟元计算违约金，并承担由此引起的相关连带经济