要求承包人自行解决，发包人协助办理，费用已包含在投标报价中。

施工场地与公共道路的通道开通时间和要求由承包人自行解决，费用已包含在投标报价中。

工程地质和地下管线资料的提供时间开工前三天提供资料由发包人办理的施工所需证件批件的名称和完成时间及时办理相关的证件手续，满足工程施工进度要求，承包人协助。

水准点与座标控制点交验要求开工前天双方以书面的形式现场交验。

图纸会审和设计交底时间合同签订后三日内协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护工作承包人负责实施并承担相应责任和费用，包括新旧道路的衔接保护均包含在投标报价中。

双方约定发包人应做的其他工作及时办理征地拆迁工作，以满足施工条件。

发包人委托承包人办理的工作如有，双方协商解决承包人的工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间无应提供计划报表的名称及完成时间每月日前承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求由承包人负责，并承担相关费用。

向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求无。

需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续承包人自行办理，费用已包含在投标报价中已完工程成品保护的特殊要求及费用承担承担移交前成品保护的费用施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护要求及费用承担由承包人自行承担，费用已包含在合同包干价中施工期间，承包人未按规定程序办理手续或未按规定要求施工等，造成地下管线和邻近建筑物上清寺路周边李子坝正街菜袁路整治工程招标文件重庆市市建工程建设咨询有限公司构筑物损害或安全隐患，承包人应负责修复，并承担相应的经济和法律责任。

施工场地清洁卫生的要求严格按照批准的施工组织设计布置场地和材料堆放，按渝建发号文和建筑施工安全检查评分标准及有关规定执行，费用已包含在合同价款中。

双方约定承包人应做的其他工作承包人应承担提供和本工程有关的全部试验试样及检测的费用当承包人必须开展的与本合同有关的各种试验试样检测工作不符合现行有关规定包括不及时开展相关工作时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验试样检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。

承包人应负责各分包人在施工过程的之前之中之后协调工作，包括工序场地材料堆放人员食宿水电供应等。

承包人应负责本工程的档案管理，竣工资料的检查汇总及各分包人的资料汇总。

④承包人如毁坏施工场地用地红线外的切青苗构筑物管线等均由承包人自行负责。

三施工组织设计和工期进度计划承包人提供施工组织设计施工方案和进度计划的时间图纸会审交底后个工作日内，向发包人提供完善的施工组织设计和进度计划。

进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排，按时提交其它专业施工所需工作面。

工程师确认的时间发包人收到施工组织设计和进度计划后七个工作日内审查确认，月进度计划收到后七个工作日内审查确认。

群体工程中有关进度计划的要求无工期延误双方约定工期顺延的其他情况由于征地拆迁原因阻碍工程施工，经监理工程师和发包人确认后，工期顺延所产生的费用由承包人自行承担。

四质量与验收上清寺路周边李子坝正街菜袁路整治工程招标文件重庆市市建工程建设咨询有限公司隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位按通用条款执行工程试车试车费用的承担无五安全施工承包人对本工程建设期间的安全负责，施工组织和实施的每个环节都要达到安全施工要求，杜绝死亡事故重伤事故重大交通事故和火灾事故的发生，如发生安全事故，切经济法律责任由承包人自行承担负责。

六合同价款与支付合同价款及调整本合同价款采用固定总价式确定。

固定总价包括工程招标确定的施工图及施工图图说和招标计价范围中确定的所有工作内容以及中标价包干，包括完成合同约定中按现有施工图确定的工程范围内全部工作内容含施工图设计中以图纸文字和数字表述的所有内容的费用。

在未发生工程设计变更，和合同范围变化的情况下不作调整。

该固定价格中包含施工单位采购的材料由于市场行情变化，货源变更，运距变更，规格代换所产生的价差土石比例测算的误差，由于般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费，包含科研试验费，材料检测费渣场处置费等非定额费用包含人身保险包含实施本工程应由承包人所缴纳的税费和规费等。

以上费用，结算时均不作调整。

进入总报价的措施风险费应考虑以下内容除不可抗力的自然因素除外的切风险均已包含在本合同价款当中。

设计变更或工程范围引起的增减部分费用按以下办法计算。

工程量由发包人监理工程师施工单位三方共同认可的工程量签证单为依据执行重庆市市政工程计价定额重庆市建筑工程计价定额重庆市建设工程费用定额以及相关配套文件配套文件只执行合同签订之日前重庆建设委员会颁发的文件，合同签订之日后颁发的有关政策文件不予执行，扣除人工价差甲方认质认价材料的价差部分和其他未计价材料后总价税前下浮执行若承包人为事业单位，则结算时利润税金规费不计取。

材料价差未计价材料价格人工工日单价按以下办法调整投标报价中已有的价格按报价确定，若投标报价中的价格高于施工同期重庆市建设工程造价信息，则按施工同期重庆市建设工程造价信息确定上清寺路周边李子坝正街菜袁路整治工程招标文件重庆市市建工程建设咨询有限公司投标中没有的价格由承包人报发包人监理人审核后确定。

如因重大设计变更发包人要求等引起的单项工程变动，单项工程内容价差不超过的不作调整，单项工程内容价差超过的按增减实际量计算。

重大设计变更需征得重庆市市政管理委员会同意方可变更。

风险费用的计算方法无。

双方约定合同价款的其他调整因素设计图纸的变更，技术洽商工程量签证的调整，计算方法同款本次招标文件计答疑书规定报价以外需增加的工程计算方法按招标文件条款执行。

工程预付款无工程量确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间承包人每月日对已完工程量向工程师监理和发包人提交已完工程量报表式六份，工程师收到已完工程量报告后，在日内分别予以审核确认。

工程进度款的支付双方约定的工程进度款支付的方式和时间工程完工后支付至已完工程价款的，通过审计部门审计后或竣工验收天后支付至审定金额的，剩余为工程保修金，保修期年满后次性无息退还。

七材料设备供应发包人供应材料设备发包人供应材料设备的结算方法无承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定凡属承包范围内的所有材料设备均由承包人自行采购，承包人采购前应携带本材料设备的原产地证明出厂检验报告及产品合格证书提前报监理工程师认可，发包人确认方可采购承包人若未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料设备，发包人有权让承包人更换，由此产生切损失由承包人承担若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料设备价格总额的对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，在施工过程中发生设备材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的次书面警上清寺路周边李子坝正街菜袁路整治工程招标文件重庆市市建工程建设咨询有限公司告而不做改进，从而引起工程的质量进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。

八工程变更执行通用条款。

但必须经设计总监理工程师和发包人确认后方可实施。

变更程序必须按照相关法律法规执行。

九竣工验收与结算竣工验收结算办理乙方报送工程结算须经监理甲方审核结果作为工程结算价款。

承包人提供竣工图的约定当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人及时提交竣工图竣工报告及竣工资料式肆份。

中间交工工程的范围的竣工时间竣工时间以竣工报告日期为准十违约索赔和争议违约本合同中关于甲方违约的具体责任如下本合同通用条款第条约定发包人违约应承担的违约责任不采用本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任不采用本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任不采用双方约定的发包人其他违约责任如有，协商解决本合同中关于承包人违约的具体责任如下本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任若工期质量未达到合格标准，承包人应负责返工，直至通过验收，承包人应负责返工所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延。

如次返修仍不能通过验收的，则发包人有权终止合同，承包人应赔偿发包人引起的切损失。

本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任达不到合格质量标准，承包人应负责返工，直至通过验收，承包人应负责返工所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延，如次返修仍不能通过验收的，则发包人有权终止合同，承包应赔偿发包人由此引起的切损失。

双方约定的承包人其他违约责任无。

争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决提交重庆仲裁委员会仲裁上清寺路周边李子坝正街菜袁路整治工程招标文件重庆市市建工程建设咨询有限公司二依法向人民法院起诉。

十其他工程分包本工程发包人同意承包人分包的工程无分包施工单位为无不可抗力双方关于不可抗力的约定按通用条款执行。

保险本工程双方约定投保内容如下发包人投保内容无发包人委托承包人办理的保险事项无承包人投保内容按规定执行担保发包人向承包人提供履约担保，担保方式为无承包人向发包人提供履约担保，担保方式为转帐合同份数双方约定合同副本份数合同正本贰份，副本陆份。

补充条款承包人及时完善安全文明施工专项方案及相关手续并严格履行职责，否则造成的切后果由承包人自负。

承包人必须严格履行对材料商分包商的支付义务，如因未严格履约，造成与分包商发生纠纷，发包人有权代为支付，并根据