内作出回应，表示同意或不同意并附具体意见。下发包人索赔的赔偿方式上延长质量缺陷修复期限要求承包人支付实际发生的额外费用要求承包人按合同的约定支付违约金。四索赔的计算方法索赔费用的组成分部分项工程量清单费用人工费中窝工费的标准双方应在合同中约定。低于人工费日工单价。设备费中因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用从外部租赁时，按设备租赁费计算。年单选材料费中包括索赔事件引起的材料用量增加材料价格大幅度上涨非承包人原因造成的工期延误而引起的材料价格上涨和材料超期存储费用。管理费中利润中下年级建造师考试网上辅导建设工程经济第页对工程范围工作内容变更引起的索赔。迟延付款利息例题单选题索赔费用的组成中的人工费，包括增加工作内容的人工费停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照。计日工费平均日工费窝工费平均窝工费正确答案答案解析进行人工费索赔时，增加工作内容的人工费应按照计日工费。参见教材。措施项目费用下已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。其他项目费下其他项目费中所涉及的人工费材料费等按合同的约定计算。规费与税金下除工程内容的变更或增加，承包人可以列入相应增加的规费与税金。其他情况般不能索赔。考题单选题因修改涉及导致现场停工而引起施工索赔时，承包商自有施工机械的索赔费用宜按机械计算。租赁费台班费折旧费大修理费正确答案答案解析因修改涉及导致现场停工而引起施工索赔时，承包商自有施工机械的索赔费用宜按机械折旧费计算。参见教材。索赔费用的计算方法下实际费用法下最常用的种方法。额外成本法。按照各索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值，然后将各个项目的索赔值汇总，即可得到总索赔费用值。总费用法下发生了多起索赔事件后，重新计算该工程的实际费用，再减去原合同价，其差额即为承包人索赔的费用。索赔金额实际总费用投标报价估算费用对业主不利，因为实际发生的总费用中可能有承包人的施工组织不合理因素承包人在投标报价时为竞争中标而压低报价，中标后通过索赔可以得到补偿。所以这种方法只有在难以采用实际费用法时采用。上修正总费用法中上即在总费用计算的原则上，去掉些不合理的因素，使其更合理。修正的内容包括将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间只计算受到影响时段内的项工作所受影响的损失年级建造师考试网上辅导建设工程经济第页对投标报价费用重新进行核算，按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。索赔金额项工作调整后的实际总费用该项工作的报价费用二现场签证现场签证的范围上适用于施工合同范围以外零星工程的确认在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量非施工单位原因导致的人工设备窝工及有关损失符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减确认修改施工方案引起的工程量或费用增减工程变更导致的工程施工措施费增减等。二现场签证的程序中承包人应在接受发包人要求的天内向发包人提出签证，发包人签证后施工。发包人应在收到承包人的签证报告小时内给予确认或提出修改意见，否则视为该签证报告已经认可。发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付。三现场签证的费用计算下完成合同之外的零星工作按计日工作单价计算完成其他非承包人责任引起的事件合同约定需要注意时效性问题重复计量问题需要掌握标书中对计日工的规定。合同价款期中支付工程预付款额度包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额扣除暂列金额的，不高于合同金额扣除暂列金额的对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。中上年单选时间在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的个月内或约定的开工日期前的天内预付工程款。若未支付，则到期后的天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知天后停发包人应在收到最终结清支付申请后的天内予以核实，并应向承包人签发最终结清支付证书。发包人应在签发最终结清支付证书后的天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。中年多选考题多选题根据现行建设工程价款结算暂行办法，发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工结算价款时，承包人可以采取的措施有。向发包人催促按约定支付工程结算价款将该工程留置不予交付使用向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息与发包人协商将该工程折价抵款向人民法院申请将该工程依法拍卖正确答案年级建造师考试网上辅导建设工程经济第页答案解析留置担保不适用于建设工程。合同解除的价款结算与支付因不可抗力解除合同由于不可抗力致使合同无法履行解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款。此外，还应支付下列金额上建设工程工程量清单计价规范中提前竣工相关条款中规定的应由发包人承担的费用已实施或部分实施的措施项目应付价款承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除施工设备运离现场的费用承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。发承包双方办理结算合同价款时，应扣除合同解除之日前发包人应向承包人收回的价款。当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，承包人应在合同解除后的天内将其差额退还给发包人。上二因承包人违约解除合同由于承包人违约解除合同，应依据以下价款结算与支付的原则发包人应暂停向承包人支付任何价款。中发包人应在合同解除后天内核实合同解除时承包人已完成的全部合同价款以及按施工进度计划已运至现场的材料和工程设备货款，按合同约定核算承包人应支付的违约金以及造成损失的索赔金额，并将结果通知承包人。发承包双方应在天内予以确认或提出意见，并办理结算合同价款。如果发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的天内将其差额退还给发包人。发承包双方不能就解除合同后的结算达成致的，按照合同约定的争议解决方式处理。中三因发包人违约解除合同由于发包人违约解除合同，应依据以下价款结算与支付的原则发包人除应按照由于不可抗力解除合同的规定向承包人支付各项价款外，还应按合同约定核算发包人应支付的违约金以及给承包人造成损失或损害的索赔金额费用。该笔费用由承包人提出，发包人核实后与承包人协商确定后的天内向承包人签发支付证书。发承包双方协商不能达成致的，按照合同约定的争议解决方式处理。中下。中凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。中工程预付款的抵扣在承包人完成金额累计达到合同总价定比例双方合同约定后，采用等比率或等额扣款的方式分期抵扣。从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重抵扣工程预付款，至竣工之前全部扣清。下年年单选例工程合同总额万元，工程预付款为万元，主要材料，构建所占比重为，问起扣点为多少万元解按起点计算公式则当工程完成万元时，本项工程预付款开始起扣。年级建造师考试网上辅导建设工程经济第页例题单选题当合同对工程预付款的支付没有约定时，按有关规定办理。下列付款额度和付款时间的说法中，的是。包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的，不高于合同金额的对重大工程项目，按月度工程计划逐月预付在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的个月内预付工程款若发包人未按合同约定预付工程款，承包人可在发出预付通知天后停止施工正确答案答案解析对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。参见教材。考题单选题工程合同总价万元，工程预付款为合同总额的，主要材料构件占合同总额的，则工程预付款的起扣点为万元。正确答案答案解析万元。参见教材。二安全文明施工费发包人应在工程开工后的天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。中发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付发包人在付款期满后的天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担相应责任。中三进度款按月结算与支付。即实行按月支付进度款，竣工后结算的办法。合同工期在两个年度以上的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。下分段结算与支付。即当年开工当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段，支付工程进度款。中进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于，不高于。上承包人支付申请的内容承包人应在每个计量周期到期后的天内向发包人提交已完工程进度款支付申请式四份。上二发包人支付进度款发包人应在收到承包人进度款支付申请后的天内根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。下竣工结算与支付竣工结算的程序承包人递交竣工结算书下承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人。发包人进行结算审核下发包人在收到承包人递交的竣工结算书后，应按合同约定时间核对。年单选工程竣工结算核对时间表工程竣工结算书金额核对时间万元以下从接到竣工结算书之日起天万万元从接到竣工结算书之日起天万万元从接到竣工结算书之日起天年级建造师考试网上辅导建设工程经济第页万元以上从接到竣工结算书之日起天工程竣工结算价款的支付中上竣工结算办理完毕，发包人应根据确认的竣工结算书在合同约定时间内向承包人支付工程竣工结算价款。考题单选题工程竣工结算