房屋装修合同简单版协议书 ㊣ 精品文档 值得下载

。

由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。

乙方应指派姓名为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。

房屋装修合同简单版协议书。

关于工程质量及验收的约定住宅建筑装饰工程技术规程住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管担工具维修费。

十工地现场管理现场禁止使用明火油漆材料必须和其他材料分开放臵。

十维修因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

普通维修乙方应在甲方通知乙方后天内及时维修，特殊情况水电问题乙方必须在小时内赶到并维修。

若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从工程保修金中扣除。

十合同附件施工内容项目及造价明细。

十合同争议出明细。

十合同争议出现争议甲乙双方先协商。

甲乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。

为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同，以便共同遵守。

第条工程概况。

年月日年月日工程总天数天第条工程价款工程价款金额大写元第条保修期保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为个月。

第条违约责任，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额房屋装修合同简单版协议书本合同装修工程报价单。

第次，对预算设计认可签订合同之日。

支付元订金，第次付款时扣除第次合同签定后开工前支付工程总造价合计元第次施工过程中工期进度过半支付工程总造价合计元第次竣工验收当天支付工程总造价合计元工程保修期两年。

工程款全部结清后，甲乙双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。

关于材料供应的约定详见合同装修工程报价单。

本工程甲方负责采购供应的材料设备，应为符合设计。

乙方施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。

如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。

乙方应指派姓名为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。

房屋装修合同简单版协议书。

十施工机具乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好的，每逾期天，支付元违约金。

，每逾期天，乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。

纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

十本合同式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

合同附件为本合同的组成部分。

甲方签章乙方签章签订地点签订日期年月日。

工程价款及结算的约定元，大写人民币详见承重结构及各种共用设备管线。

违约责任开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失，每停工天，甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的，每逾期天，支付元违约金。

，每逾期天，乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。

纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

十本合同式份，甲乙期。

有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求，主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。

乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。

如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

其它事项甲方应在开工前，向乙双方各执份，具有同等法律效力。

合同附件为本合同的组成部分。

甲方签章乙方签章签订地点签订日期年月日。

协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

十其它说明和要求须隐蔽的管线应在甲方验收合格后再进行隐蔽作业，竣工交验前应向甲方提供室内水电管线的竣工图。

除上述装潢要求外，如有增加工作，双方另行协商，施工费不得高于同类平均水平。

工程为清包，甲方只提供材料。

施工工具等设备由乙方施工承包人自备自理关于工程质量及验收的约定住宅建筑装饰工程技术规程住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准质量评定验收标准。

方设计施工方案。

设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。

由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进期两年。

工程款全部结清后，甲乙双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。

关于材料供应的约定详见合同装修工程报价单。

本工程甲方负责采购供应的材料设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。

如甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

甲方供应的材料抵现场后，经乙方验他用。

如乙方违反此规定，应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。

设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。

如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

如乙方提供的材料设备系为伪劣商品，应按材料设备价款的双倍补偿给甲方。

材料乙方应提前天向甲方提供需购材料清单，甲方应在天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

凡由甲方所提供的所有建筑材料，经由乙方验收使用性，乙方自行承担工具维修费。

十工地现场管理现场禁止使用明火油漆材料必须和其他材料分开放臵。

十维修因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

普通维修乙方应在甲方通知乙方后天内及时维修，特殊情况水电问题乙方必须在小时内赶到并维修。

若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从工程保修金中扣除。

十合同附件施工内容项目及造价双方各执份，具有同等法律效力。

合同附件为本合同的组成部分。

甲方签章乙方签章签订地点签订日期年月日。

协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

十其它说明和要求须隐蔽的管线应在甲方验收合格后再进行隐蔽作业，竣工交验前应向甲方提供室内水电管线的竣工图。

除上述装潢要求外，如有增加工作，双方另行协商，施工费不得高于同类平均水平。

工程为清包，甲方只提供材料。

施工工具等设备由乙方施工承包人自备自理本合同装修工程报价单。

第次，对预算设计认可签订合同之日。

支付元订金，第次付款时扣除第次合同签定后开工前支付工程总造价合计元第次施工过程中工期进度过半支付工程总造价合计元第次竣工验收当天支付工程总造价合计元工程保修期两年。

工程款全部结清后，甲乙双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。

关于材料供应的约定详见合同装修工程报价单。

本工程甲方负责采购供应的材料设备，应为符合设计用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。

未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

违约责任开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失，每停工天，甲方付乙方元甲方未按合同的约定付房屋装修合同简单版协议书收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。

如乙方违反此规定，应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。

设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。

如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

如乙方提供的材料设备系为伪劣商品，应按材料设备价款的双倍补偿给甲本合同装修工程报价单。

第次，对预算设计认可签订合同之日。

支付元订金，第次付款时扣除第次合同签定后开工前支付工程总造价合计元第次施工过程中工期进度过半支付工程总造价合计元第次竣工验收当天支付工程总造价合计元工程保修期两年。

工程款全部结清后，甲乙双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。

关于材料供应的约定详见合同装修工程报价单。

本工程甲方负责采购供应的材料设备，应为符合设计求乙方，并承担因材料质量引起的损失。

乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。

乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

工程价款及结算的约定元，大写人民币详见本合同装修工程报价单。

第次，对预算设计认可签订合同之日。

支付元订金，第次付款时扣除第次合同签定后开工前支付工程总造价合计元第次施工过程中工期进度过半支付工程总造价合计元第次竣工验收当天支付工程总造价合计元工程保修乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。

若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

乙方应提前天通知甲方验收，甲方应自接到通知日内组织验收。

如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求，主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通后并给予保管，非经甲方同意，不得挪作他用乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的，应按材料的实际价格的倍补偿给甲方。

未经甲方同意，乙方不得自行采购材料若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

若需乙方代购部分材料，乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式。

乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向