方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第条工程付款方式承包内容结算的约定布局开槽完工后,支付工程款的给乙方,水电完工后支付工程款的,整体竣工验收合格后支付。本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲乙双方签定工程保修单,保修期从竣工验收签章之日起算。双方款项住来均应出具收据。工程结算方式水路米,电路米乙方承包内容水电开槽布线穿线埋槽所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋水电施工穿墙打孔切割开关插座面板安装小金的安装后期灯具的安装水晶灯另计其他收费项目另计。第条纠纷处理因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商调解解讼。第十条优先权为便于本工程竣工后的维护保养,本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。第十条其它本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。合同式份,甲方乙方各执份,具有同等法律效力。甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日签订地点签订地点甲方乙方根据中华人民共和国合同法和有关规定,经双方协商致签订本合同工程项目工程名称工程地点工程范围和内容工程造价全部工程预算造价人民币元工程期限全部工程自年月日开工,至年月日竣工。施工前各项准备工作,根据双方协定及施工方案图,分别负责按时完成。施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。不可抗拒的灾害,被迫停工。因甲方变更计划或变更施工图工程所需的图纸有甲方负责提供。工程所需的设备附属品有乙方负责提供。工程款结算全部工程造价的结算方式,按下列规定办理。以审作岗位及职责自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。熟悉工程条件技术规范和设计图纸,控制施工进度保证质量要求。严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。监督承包人的各项试验工作,包括取样试件制备各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录报告并分类归档。按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。合同期间,对自己人身财产安全负全部责任。第十条违约责任甲方须按期支付各款项。若超过期限,甲方须支付的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已工程合同锦集篇。严格执行流动人口及计划生育管理有关政策,并承担其费用。隐蔽工程必须经过甲方监理业主同时认可后,方可进行下道工序。第条竣工验收设计图纸含说明书设计变更技术核定单等材料的产品合格证书性能检测报告进场验收记录和复验报告等施工记录特种材料工件及附件的生产许可证饰面砖样板件的粘结强度检测报告第十条质保期限质保期为年以投标文件承诺的为准,自取得竣工合格证之日起开始计算十个月。在此期间,凡因装饰质量问题,由乙方免费进行保修。第十条售后服务措施服务措施在保修期内当甲方值班人员发现问题通知乙方后,乙方人员应在小时内赶到甲方现场进行处理,并做好问题处理记录。在保修期内,若紧急情况发生后,乙方应能及时赶到甲方现场进行处理。第十条违约责任因乙方原因,不能按合同约定的时间竣工,应向甲方支付元天的误期赔偿费因乙方原因达不到合同约定的工程质量要求,应无条件返工并承担工程工程合同锦集篇支付乙方元次的劳务费。保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第条附则本合同经甲乙双方签字盖章后生效,合同履行完毕后终止。本合同签订后工程不得转包。本合同式两份,甲乙双方各执份。合同有效期至。工程保修期年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字盖章年月日乙方签字盖章年月日工程工程合同篇甲乙双方本着平等互利友好协商的原则,根据合同法及有关法规政策规定,结合本拆除工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆除工作质量和安全,经双方协商致,签订本合同,以兹共同遵守。按双方签订的技术协议条款和国家行业有关标准验收,达到原合同出厂技术指标。验收时各项技术指标应达到相关验收标准,经甲方最终验收合格,办理验缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工窝工返工人员和机械设备调迁材料和构件积压的实际损失。第十条保密方对因本次协议而获知的另方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第方泄露,但中国现行法律法规另有规定的或经另方书面同意的除外。第十条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。第十条不可抗力任何方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起日内,将事件情况以书面形式通知另方,并自事件发生之日起十日内,向另方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条优先权为便于本工程竣工后的维路米乙方承包内容水电开槽布线穿线埋槽所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋水电施工穿墙打孔切割开关插座面板安装小金的安装后期灯具的安装水晶灯另计其他收费项目另计。第条纠纷处理因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商调解解决,或协商调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第条全同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应约协商致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方担出终止合同,须向另主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。第条其它约定因气候停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。甲方在入住前可以要求乙方次来现场配合其他工种的交叉施工,超过次部分每次甲方时协商解决,协商不成任何方均可向签订地的人民法院起诉。合同份数及有效期本合同式两份,有甲已双方各执份。本合同自签订之日起生效。甲方盖章乙方盖章经办人经办人电话电话地址地址签定时间年月日签定时间年月日工程工程合同篇以下简称甲方以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商致,订立本合同,招投标文件是本合同的有效文件。第条工程项目工程名称工程地点工程内容第条合同价款合同总价为金额大写人民币小写人民币第条合同工期开工日期年月日竣工日期年月日合同工期总日历天数天第条质量标准单位工程质量必须达到洛阳市优质装饰工程的标准,工程质量符合国家相关验收标准,工程质量必须通过政府管理部门的备案验收要求及装饰工程的验收,并取得竣工验收备案证明书。乙方必须严格按照施工图纸技经甲乙双方签字盖章后生效,合同履行完毕后终止。本合同签订后工程不得转包。本合同式两份,甲乙双方各执份。合同有效期至。工程保修期年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字盖章年月日乙方签字盖章年月日工程工程合同篇甲乙双方本着平等互利友好协商的原则,根据合同法及有关法规政策规定,结合本拆除工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆除工作质量和安全,经双方协商致,签订本合同,以兹共同遵守。工程款拨付与结算办法,按双方协商的现行规定办理。施工与设计变更乙方根据甲方的质量标准施工,达到合格。要坚持按图施工,任何方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有或不合理的地方,应以书面形式通知乙方,双方协商解决。竣工验收结算与保修竣工工程验收合格,从验收之日起日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应有甲方承担。在进行竣资料和装饰工程施工规范进行施工并接受甲方业主监理总包单位的监督。乙方提供设备材料必须符合产品质量标准要求,附有合格证产品质量性能检测证明,且应达到乙方投标文件及澄清说明中的技术标准。安装调试培训和售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款执行。第条安全文明施工市级安全文明工地。本工程项目作为洛阳市重点工程项目,乙方在施工过程中应遵守洛阳市关于重点工程管理的切相关规定。如有违反,造成经济处罚工期延误等切损失均由乙方承担。甲方有权在工程结算中直接扣除。建设工程安全生产管理条例等法律法规,乙方负责对施工人员的安全教育,穿戴好劳保用品,按安全操作规程文明施工,施工中切安全问题由乙方负责。第十条违约责任甲方须按期支付各款项。若超过期限,甲方须支付的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项倍的罚款。因甲方原因致使工程中途停未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现常未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第条工程付款方式承包内容结算的约定布局开槽完工后,支付工程款的给乙方,水电完工后支付工程款的,整体竣工验收合格后支付。本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲乙双方签定工程保修单,保修期从竣工验收签章之日起