述原因影响的燃油费柴油等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。合同价格合同总价合同总价人民币大写元,小写含税金,固定总价暂定总价。合同单价合同单价见附件工程量计价清单。合同单价包括完成施工项目所需人工费材料费机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用包括人员和机械的进出场费安全文明施工费综合管理费合理利润税金等所有可能发生切费用包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。税费的承担营业税城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担,税金甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月业执照登记名称,全称依照中华人民共和国合同法及其它有关法律法规的规定,为确保工程优质按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿平等协商就工程施工事项达成致,且乙方已充分注意理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。项目概况项目名称项目地点合同范围主要合同内容,具体以施工图含业主同意变更的部分为准。主要施工工序以及为完成本合同工程所做的其它切准备工作。主要工程量序号项目单位数量备注合同工期开工日期年月日,完工日期年月日。节点控制工期见下表节点工期要求序号项目名称完工日期备注工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延。乙方应在发生工期延误造成窝工事实后日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上,年租金为元,由乙方于每年月日交纳给甲方。如逾期交纳租金日以内,乙方除应补交所欠租金外还应向甲方支付年租金日千分之的违约金如逾期超过日,甲方有权解除合同,乙方应甲方支付年租金百分之十的违约金。十甲方向乙方收取约定租金以外的费用,乙方有权拒付。施工机具乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。因工具所产生的易耗品如钻头锯片等由甲方承担。十工地现场管理现场禁止使用明火。现场禁止吸烟及随地大小便。每位现场人员必须佩带安全帽,爬高必须佩带安全带,安全帽及安全带由乙方自己负责。乙方要严格注意施工安全,如因违反操作规范出现工伤,由乙方承担切费用。十维修因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。普通维修乙方应在甲方通知乙方后,两天内及时维修。若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十装修要求诉法第百十条规定,直接向有管辖权的人民法院申请执行。本合同自公证书签发之日起生效,公证费由甲方承担。第条争议的解决本合同遵守中华人民共国的法律法规,若发生争议,请有关部门调解,向人民法院起诉。本合同式份,甲乙双方各执份,公证处留存份。甲方章代表人银行及帐号乙方章代表人银行及帐号订立时间年月日抵押人以下简称甲方抵押权人以下简称乙方建筑合同篇出租方以下简称甲方承租方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法及相关法律规定,为了明确甲乙双方的权利义务,经双方平等协商,签订本合同。甲方将位于市号的亩土地的使用权及地上建筑物构筑物附着物等见附件出租给乙方使用。乙方承租本宗土地必须进行合法经营,否则甲方有权收回土地使用权,终止合同。乙方不得擅自转租本宗土地的使用权,如需进行转租应征得甲方书面同意,否则甲方有权收回土地使用权,终止合同。甲方应保证本宗土地上的水电暖等基本设施完整,并帮助乙方协调同水电暖的提有关建筑合同集合十篇异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。凡由乙方采购的村料设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。第条有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程建筑安装工人安全操作规程中华人民共和国消防条例和其它相关的法规规范。由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的切经济损失。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的切经济损失。第条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工量序号项目单位数量备注合同工期开工日期年月日,完工日期年月日。节点控制工期见下表节点工期要求序号项目名称完工日期备注工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延。乙方应在发生工期延误造成窝工事实后日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的切经济损失和赶工费用。业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按单价或总价方式进行承包。本合同单价或总价在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。有关建筑合刷成功后按实际建筑面积次性结清工钱。施工时间经甲乙双方协商决定年月日开工,年元月日前完工,工期天。施工安全乙方必按规范安全施工,采取严格的安全防护措施,承担由于施工不慎所造成的事故的责任及因此发生的费用,甲方不负连带责任。固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。以可调价格按照深圳市有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时次结清。拨款分次进行,拨款金额工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。第条关于材料供应的的约定本工程甲方负责采购供应的材料设备见附表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料设备发生了质量问题或规格使用明火。现场禁止吸烟及随地大小便。每位现场人员必须佩带安全帽,爬高必须佩带安全带,安全帽及安全带由乙方自己负责。乙方要严格注意施工安全,如因违反操作规范出现工伤,由乙方承担切费用。十维修因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。普通维修乙方应在甲方通知乙方后,两天内及时维修。若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十装修要求乙方在施工过程中,由甲方或监理单位提出施工不符或不合格之处,乙方应马上更改。乙方完工后,必须保证符合甲方及监理单位的施工要求。十其它说明和要求工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。施工人员要文明施工,禁止野蛮施工造成的单价差赶工费等由乙方承担,乙方同意从工程结算款中扣除。甲方负责按照合同约定支付工程款。甲方负责对乙方完成的工程量进行审核计价结算,并按业主资金到位情况进行工程款的支付。甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。甲方有权对乙方的工程质量等级隐蔽工程和中间验收维护初验检查和返工终验进行检查和监督。建筑合同篇甲方乙方甲方现需建层砖混结构私房栋,经与乙方协商达成如下协议承包方式及范围乙方负责包工建设。包工范围包括层砌体,内外水泥砂浆粉刷,层屋顶及楼梯等切现浇砼工程,外墙的立面处帖。砌体及现浇砼等的施水,砖水泥碎石等搬运属乙方包工范围,不另计工价。甲方负责将建筑材料运到现场内。主体胎模等所需木工属乙方包工范围,不另计工价。施工所需胎模木料震动泵搅拌机等施工设备属乙方包工范围,不另计工价。质量要求砖砌体粉刷现浇砼瓷砖挂贴按建筑施工要求职规范施工。粉刷时必须带线搭包以保证墙面平整工。要爱护现有成品,造成现有成品破坏,由施工队赔偿。施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位臵,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,旦发生问题,后果自负。十如有违约,乙方将按照工程款双倍赔付。十此协议式两份,甲乙双方签字生效,双方各执份。甲方乙方签章签章签约日期签约日期建筑合同篇甲方项目部施工局全称乙方营业执照登记名称,全称依照中华人民共和国合同法及其它有关法律法规的规定,为确保工程优质按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿平等协商就工程施工事项达成致,且乙方已充分注意理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。项目概况项目名称项目地点合同范围主要合同内容,具体以施工图含业主同意变更的部分为准。主要施工工序以及为完成本合同工程所做的其它切准备工作。主要工若在合同签订个日历天之后,因国家颁布新的法律法规等导致燃油费柴油等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费柴油等其它原材