施工合同模板四篇 ㊣ 精品文档 值得下载

仅供参考，大家起来看看吧。

施工合同篇甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方甲乙双方依照中华人民共和国合同法和建筑工程质量管理条例及相关法律行政法规，本着平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍号楼单元室室个卫生间和室外墙维修事项协商致，订立本合同。

工程项目山东女子学院教职工宿合格，同时乙方不再承担以后工程验收不合格的责任。

第十条合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第种方式解决向贵阳市仲裁委员会申请仲裁向人民法院起诉。

第十条几项具体规定因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到甲方所属物管指定的堆放地点。

若该工程经双方认定需由省技术监督局质量检测站验收，应在该工程正式完工后，由甲方通知验收时间，乙方不得以任何形式借口进行推延。

第十条附则本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

本合同签订后工程不得转包。

甲乙双方直接签定合同的违约责任合同双方当事人中的任方因未履行合同的约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方因此造成的经济损失未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责因方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失由于甲方原因致使工期延误，每延误天向对方支付违约金元由于乙方原因致使工期延误，每延误天向对方支付违约金元甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场政策的变化而变化，次性包死。

本水利施工合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方和业主单位认可的工程量。

第条材料设备供应材料设备供应范围的划分检验本工程所需材料设备般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。

所有材料设备成品半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得施工合同模板四篇必须指派专门的现场技术负责人专门负责工程质量管理，并主动接受甲方监督。

甲方负责组织专人全程监管工程质量，凡发现工程质量问题，甲方责令乙方限期整改至整改合格，否则甲方概不支付乙方工程款。

安全责任甲方有权随时对乙方工地进行安全检查，制止违章作业，对违反安全规定的行为有权责令乙方停工整顿，乙方必须按照工程安全管理规定组织施工，凡施工中造成的切安全事故，概由乙方负责。

工程期限年月底前全面完成文化广场建设。

如乙方施工不能达到甲方既定的进度要求，甲方有权选择其他工程队进行突击。

付款方式甲方甲方须承担该材料的定金运杂费等所有已经发生的费用若甲方在该材料使用后提出变更，甲方须承担该项工程的材料费人工费运杂等切已经发生的费用因甲方原因中途终止合同或单项工程时，应承担违约责任，违约金按合同价格计算未办理验收手续，甲方不得提前拿钥匙使用或擅自动用工程成品，因甲方提前拿钥匙使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责且视为甲方已对工程验收合格，同时乙方不再承担以后工程验收不合格的责任。

第十条合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第种方式解决向贵阳市仲裁委保修期内因质量原因所产生的材料费人工费均由乙方承担。

施工期限年月日做卫生间渗水修复，月日前做完外墙渗水修复。

工程造价甲方按照卫生间元个，个卫生间，合计元外墙防水元，需做，合计元。

以上费用共计叁仟贰佰圆整。

付款方式工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，先付贰仟柒佰元，伍佰元作为质保金，两年后支付。

施工合同模板四篇。

广场硬化。

必须按混泥土标准实施并刻印，工程单价为元。

其他工程以现场确认为准。

如贴砖栏杆桌凳下水道等。

以上工程量均以验收为准。

工程质量要求乙自行负责。

审查认可工程决算，组织工程验收。

甲方有权对全部工程的所有部位及其任何项工艺材料和工程设备进行检查和检验。

若发现不合格可发出返工停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

乙方工作乙方与甲方签订水利施工合同后，乙方不得转包。

如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。

甲方付清工程款项后，乙方向甲方出具装饰工程保修单。

第十条违约责任合同双方当事人中的任方因未履行合同的约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并佰元作为质保金，两年后支付。

合同履行完后自动终止。

第十条其他约定条款甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日施工合同篇工程名称平昌县东风水库除险加固工程发包方简称甲方湖北海河水利水电有限公司雷术才承包方简称乙方陈龙林水利施工合同签订时间年月日水利施工合同签订地点东风水库项目部发包方甲方承包方乙方根据中华人民共和国水利施工合同法和建筑安装工程承包水利施工合同条例有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商致签订本水利施工合同，以资共同遵守。

第条工程概况工程名称东风水库除险赔偿对方因此造成的经济损失未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责因方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失由于甲方原因致使工期延误，每延误天向对方支付违约金元由于乙方原因致使工期延误，每延误天向对方支付违约金元甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期天，按本合同执行甲方在合同签定时应认真确认材料的品牌规格和等级，以便乙方及时预订若甲方在材料使用前须变更该材料品牌规格等级精选施工合同模板篇精选施工合同模板篇现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。

知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编收集整理的施工合同篇，仅供参考，大家起来看看吧。

施工合同篇甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方甲乙双方依照中华人民共和国合同法和建筑工程质量管理条例及相关法律行政法规，本着平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍号楼单元室室个卫生间和室外墙维修事项协商致，订立本合同。

工程项目山东女子学院教职工宿程质量要求乙方必须指派专门的现场技术负责人专门负责工程质量管理，并主动接受甲方监督。

甲方负责组织专人全程监管工程质量，凡发现工程质量问题，甲方责令乙方限期整改至整改合格，否则甲方概不支付乙方工程款。

安全责任甲方有权随时对乙方工地进行安全检查，制止违章作业，对违反安全规定的行为有权责令乙方停工整顿，乙方必须按照工程安全管理规定组织施工，凡施工中造成的切安全事故，概由乙方负责。

工程期限年月底前全面完成文化广场建设。

如乙方施工不能达到甲方既定的进度要求，甲方有权选择其他工程队进行突击作施工中严格执行安全施工操作规范防火规定施工规范及质量标准，按期保质完成工程严格执行本省有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，不影响上下管道畅通提供施工期间的水源电源费用保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前应打扫卫生次。

第条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

工程施工中如有项目增减或需要变动，需认真填写装饰工程变更单，由乙方负责开据施工变更单，通知施工工地负责人甲方必须以书面形式通知乙方施工员会申请仲裁向人民法院起诉。

第十条几项具体规定因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到甲方所属物管指定的堆放地点。

若该工程经双方认定需由省技术监督局质量检测站验收，应在该工程正式完工后，由甲方通知验收时间，乙方不得以任何形式借口进行推延。

第十条附则本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

本合同签订后工程不得转包。

甲乙双方直接签定合同的，本合同式两份，甲乙双方各执份。

如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由乙方全权负责。

第条水利施工合同价款建筑工程按双方赔偿对方因此造成的经济损失未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责因方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失由于甲方原因致使工期延误，每延误天向对方支付违约金元由于乙方原因致使工期延误，每延误天向对方支付违约金元甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期天，按本合同执行甲方在合同签定时应认真确认材料的品牌规格和等级，以便乙方及时预订若甲方在材料使用前须变更该材料品牌规格等级必须指派专门的现场技术负责人专门负责工程质量管理，并主动接受甲方监督。

甲方负责组织专人全程监管工程质量，凡发现工程质量问题，甲方责令乙方限期整改至整改合格，否则甲方概不支付乙方工程款。

安全责任甲方有权随时对乙方工地进行安全检查，制止违章作业，对违反安全规定的行为有权责令乙方停工整顿，乙方必须按照工程安全管理规定组织施工，凡施工中造成的切安全事故，概由乙方负责。

工程期限年月底前全面完成文化广场建设。

如乙方施工不能达到甲方既定的进度要求，甲方有权选择其他工程队进行突击。

付款方式甲方施工合同篇，仅供参考，大家起来看看吧。

施工合同篇甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方甲乙双方依照中华人民共和国合同法和建筑工程质量管理条例及相关法律行政法规，本着平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍号楼单元室室个卫生间和室外墙维修事项协商致，订立本合同。

工程项目山东女子学院教职工宿舍号楼单元室室个卫生间渗水修复和室外墙渗水修复。

承包方式乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。

质量标准施工质量双方同意参照济南市建设工程管理条例的规定，卫生间外墙防渗漏的保修期为年施工合同模