土建工程国际竞争性招标合同一般条款 ㊣ 精品文档 值得下载

止后的天内发给或如果适用于永久工程区段或各部分的缺陷责任期限不同，同最迟的缺陷责任期满或根据本合同第款和款规定，任何被指令进行的工程已完成并符合工程师要求，则可签发缺陷责任证书。

但缺陷责任证书的颁发不应是将第款规定的第部分保留金支付给承包人的先决条件。

未尽义务尽管缺陷责任证书已经颁发，承包人和业主仍应对在缺陷责任证书颁发前按合同规定的履行缺陷责任证书颁发时尚未完成的义务承担责任。

为了确定任何该类义务的性质和范围，合同仍应视为对合同双方有效。

承包人的违约如果由于承包人不能支付到期债务自愿或非自愿的倒闭清理或解散但合并或改组而自愿清理者除外，或破产，或与债权人协议，或以其债权人为受益的转让，或同意在其债权人监督委员会的监督下执行合同，或如果财产接管人管理人受托人或清理人被委托接受其财产的任何实质部分，或如果根据有关对债务的重新组织安排或调整的任何法律或法规，对承包人的诉讼开始，或有关解散和清理的决定通过时，或如果采取任何措施控制了承包人财产的主要部分的证券所有权，或根据任何适用的法律，采取同上述具有同等效力的行动或发责任期内进行竣工检验可能导致承包人的额外费用，应加到合同价中。

第章缺陷责任缺陷责任期在本合同条件中，缺陷责任期词应指投标书附件中指定的缺陷责任期，其时间自由工程师根据本文第款规定发给了证书，工程基本竣工之日算起，或在工程师根据第款规定发给不止份接收证书的情况下，应从各证书签发之日分别算起。

与缺陷责任期相关的工程词的含义应按此作相应理解。

完成未完工程及维修缺陷为了在缺陷责任期满时或在缺陷责任期满后的尽量短的期间内，将工程以合同所要求的合理的磨损和消耗除外状态并使工程师满意移交给业主。

如在发给证书的竣工之日尚余留有任何未完工作，承包人应在竣工日期后尽快予以完成。

按工程师在缺陷责任期内或满期后天内，根据工程师或其代表在缺陷任期终了之前的检查结果发出的指示进行修补重建及维修缺陷裂缝及其它不合格之处。

维修缺陷费用如果工程师认为必须进行这类工作是由于所用材料设备或操作工艺不符合合同要求，或应由承包人设计的部分永久性工程存在任何，或承包人方忽略或未遵守合同对承包人方明确或隐含规定的任何义务，则所有按款规定的工作，应由承包人以自己的费用进行。

如果工程师认为进行上述工作的必要性是属于任何其他原因，则其应据款决定笔金额增加到合同价中，并相应通知承包人及抄报业主。

承包人未能执行指令如果承包人方未在合理的时间内执明的限额。

在不使其他赔偿方法受损害的条件下，业主可从应付给或将要付给承包人的款项中扣回该项违约罚金。

此项支付或扣除不应解除承包人对完成该项工程的义务或合同规定的承包人的其它义务和责任。

赔偿费的减少在整个工程或任何区段完工之前，如果该工程或区段任何部分已经发出了接收证书，则在合同中无替代条款的情况下，对签发上述接收证以后出现的对剩余工程拖期的违约罚金的数额应相应减少，其减少比例为上述已签发证书的工程部分或区段的价值与整个工程的价值之比。

本款只适用于违约罚金的比例，而不影响其限额。

工程接收证书在整个工程已经基本完工，并已合格地通过合同规定的任何竣工检验时，承包人要以预定速度向工程师发出通知并抄报业主，同时应附上份在缺陷维修期间内完成任何未完工作的书面保证。

此项通知和保证应视为承包人要求工程师发给工程接收证书的申请。

工程师应于该通知收到之日起的天内，或给承包人发出份接收证书，其中写明工程师认为工程已按合同规定基本完工的日期，同时给业主份付本或者给承包人书面指示，说明工程师认为在发给接收证书前，承包人尚需完成的所有工作。

工程师还应将发出该书面指示之后及证书颁发之前可能出现的，影响该工程基本完工的任何工程缺陷通知承包人。

承包人在完成上述的各项工作及维修好所指出的工程缺陷，并使工程师满意后的天内有权收到工程接收证书。

分表的第款中规定的地址。

竣工期限的延长如果由于额外或附加工程的数量或性质，或本合同条件中规定的任何原因引起的延误，或异常恶劣的气候条件，或业主的任何延误防碍或阻碍，或其他不屑于承包人违约或毁约或应由其负责的原因的特殊情况发生时，包人有权延迟全部或任何段落或部分工作的竣工期限，工程师应在与承包人和业主协商后，决定可延长时间并相应通知承包人及抄报业主。

承包人应提交的通知及详细情况但工程师可以不作任何决定，除非承包人已经在首次出现这种情况后天内通知了工程师及抄报业主，及在提出给工程师通知后天或其他经工程师同意的合理的时间内向工师提交了有关承包人有权延期的详细申述，以便可以及时对他的上述意见进行研究。

临时延期决定如果种事件具有连续影响性，使承包人不能在规定的天内，送交，中规定的详细情况，则在承包人每隔不多于天送交工程师临时情况报告并在这些事件影响结束后天内，送交工程师最终情况报告，则承包人有权要求延长工期。

在收到临时情况报告后，工程师应及时决定临时延期。

在收到最终情况报告后，工程师应考虑所有情况决定总延期。

在这两种情况下，工程师均应根据情况通知承包人并抄报业主。

最终审查，不应减少已由工程师决定了的延期时间。

工作时间的限制除合同中另有规定及下文规定情况外，任何工程无工程师的同意，均不得在夜间或当地公认休息土建工程国际竞争性招标合同般条款尽管合同另有规定，如果承包人根据合同条件或其他文件索取任何追加付款时，应在索赔事件首次发生后的天内通知工程师及抄报业主。

临时记录旦发生款规定的情况，承包人应保存该事件的临时记录，这对于他后希望提出索赔而支付其索赔理由时可能是必要的，在不必承认业主责任的情况下，工程师在接到款中规定的通知后，应检查这些临时记录并指示承包人继续留记录由于是合理并对索赔是重要的。

承包人应允许工程师查阅据本条规定承包人保持的所有有关资料，并根据工程师的要求向其提供复印件。

索赔的具体实施在发出款规定的通知后的天内或工程师同意的合理时间内，承包人送交工程师份带有对索赔要求的详细说明和证实材料的账单。

在影响索赔的因素不断发生的情况下，承包人应按工程师合理要求的时间间隔，以中期账单的形成，送交工程师上述有关的资料及累加索赔款额说明，并在这种影响因素全部结束后天内送交同样内容的最后索赔要求账单。

承包人根据工程师的要求向业主提供所有按本条送交工程师的账单的复制件。

不合规定的索赔如果承包人未按本条规定的方法要求索赔，则承包人最多只能得到工程师或按款规定委任的仲裁人员，根据索赔记录无论这些记录是否有工程师据和款规定的注释决定的款额。

索赔支付只要承包人已提供工程师足够的证据，使工程师与承包人和业主协商后，确定此款额，则承包人有权获得包括该索赔款额在内的终止合同之前或之后包括对工程师的意见指令决定证书或估价有争论的问题，首先应书面通知工程师及抄送另方。

通知应说明是根据本款规定作出的。

在收到通知天内，工程师应将其决定通知业主及承包人，其决定也应注明是据本款作出的。

除合同已被放弃或被终止外，承包人应在各种情况下以全力进行工程施工。

除工程师的决定按下文规定通过友好解决或仲裁裁决修改外，承包人及业主应对工程师的决定付诸实施。

如果业主或承包人任何方对工程师的任何决定不满意，或工程师在收到通知后的天内未能作出决定，业主或承包人在收到决定后的天或在此之前或在上述天到期后的第天或在此之前根据具体情况，通知对方及抄送工程师供其参考，要求根据下方规定对争端开始仲裁的意向。

这通知，按下述规定使发出通知的方有权要求对有关的争端开始仲裁。

按款规定，无此通知，仲裁不能开始如果工程师已对争端的事项向业主及承包人发出了通知，而在接到工程师就此事的通知后天内，承包人和业主均未发出要求开始仲裁的意向通知，则所说的工程师的通知应是最终对业主及承包人双方有约束的决定。

友好解决在按款规定发出开始仲裁的意向通知后，除非双方就争端不能首先友解决，仲裁方可开始。

除非双方另有协议，无论争端是否好友解决，仲裁应在收到要求仲裁通知书的天以后方可开始。

第十章争议仲裁有关下面的任何争端如果工程师所做的任何决定未能份清单和报表各份复制件退还给承包人。

每个月末，承包人应向工程师送交份不包括上述内容的所用劳务材料承包人的机械设备并附有价格的清单与报表。

如承包人未能将此类清单与报表开列齐全，准时提交，则承包人无权获得任何付款。

但是如工程师认为按上述规定，承包人的清单和报表的呈报由于任何原因而实际无法做到，则工程师仍然有权核准此等工作付款，该项付款或按计日工计算工程师须对该工程所雇的劳力时间所的材料和承包人的设备情况表示满意或按工程师认为公平合理的该项工程的价值算。

估价的货币当合同规定合同价用种以上货币支付。

并且变更工程部分的计价是根据合同规定的费率和价格，对这类变更工程部的支付应按照合同价支付方面所确定的货币比例进行。

当就前面提到的费率和价格达成致意见或已作出决定时，就应对每用的货币应支付的数量或比例予以明确，在明确这些支付数量比例时，承包人和工程师或在达不成致时，由工程师在不受先前已达成的关于合同价格支付中不同货币的比例的约束，应对投入变更工作的实际费用的货币及相关比例予以考虑。

根据第款规定，在确定对变更要作每适用的货币应支付的数量或比时，承包人和工程师或在达不成致时，由工程师在不受先前已达成的关于合同价格支付中不同货币的比例的约束，应对合同项下发生的承包人工地和般管理费用中的货币及其比例予以考虑。

第十章索赔程序索赔通风险出现之前就已宣告不合格的工程的重建费用，但以本款下文中关于战争爆发条款中的各项规定为条件。

承包人应在获悉任何此类费用后立即通知工程师。

工程师应与承包人及业主协商后，决定应加入合同价中的承包人的费用，并通知承包人及抄报业主。

战争的爆发在合同执行过程中，如在世界任何地方爆发战争，不论宣战与否，也不论其对工程施工在经济上或物