1、联系方式根据中华人民共和国合同法中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律法规之规定,甲乙两方在平等自愿诚实信用原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议现致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。第条甲方愿将自有座落于武汉市东西湖区小区单元室,建筑面积为的还建房出卖给乙方,包含按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。注意安全劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。工期要求主体工程工期为日历天,从签下,以资共同遵守。第条。

2、房屋主体工程的建筑,包括墙体梁柱楼梯楼面装模拆模扎钢筋现浇混凝土及地面门前台阶砼垫层装饰室内订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。后期维修因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任十其它其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。本合同式份,甲乙双方各执份,从签字之日起生效。甲方属设施见附件附件甲方与武汉市东西湖区签订的房屋拆迁补偿协议。上述房屋房屋占有范围内的土地使用权及附件所列附属设施设备状况等房屋附属设施设备在本合同中均简称为‚该房屋‛。第条该房屋出卖给乙方后,如因房屋存在质量问题或其他问。

3、涨的,甲方还应赔偿该房屋当时的市场加工与签订本合同时的市场价格之间的差额。第条本合同在履行中发生争议,由甲乙两方协商解决。协商不成的,两方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十条本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第十条本合同共页式份,甲乙两方各执份,公订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。后期维修因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任十其它其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。本合同式份,甲乙双方各执份,从签字之日起生效。甲方由甲方配合村委会,开发商办理在乙方名下,办。

4、违约方有权要求违约方继续履行本合同约定的义务违约方于限期内采取补救措施违约方承担因违约行为对未违约方造成的经济损失。甲方未按本协议约定配合乙方办理该房屋的两证‛手续的,甲方应赔偿乙方的切损属设施见附件附件甲方与武汉市东西湖区签订的房屋拆迁补偿协议。上述房屋房屋占有范围内的土地使用权及附件所列附属设施设备状况等房屋附属设施设备在本合同中均简称为‚该房屋‛。第条该房屋出卖给乙方后,如因房屋存在质量问题或其他问题,需以甲方名义向该房屋开发商公司主张权利的,甲方应配合向开发商主张权利。第条鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证以下简称‚两证‛须人份。本合同自甲乙两方签章之日起生效。甲方签字共有权人签字年月日乙方签字年月日公证人签字年月日建房合同篇简称甲方简称乙方甲乙。

5、日年月日建房合同篇甲方乙方甲方在建房屋栋,建筑层数两层,层约平方米,层约平方米,由乙方承包施工。双方本着平等互利诚信原则,确保工程安全优质高效低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守承包方式采用粉刷前沿外墙贴瓷砖后沿外墙面粉水泥砂浆卫生间地面及墙面贴瓷砖安装瓷盆下水管道落水管顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。甲方必须及时全力地将建房运作资金,汇入乙方帐户并包括乙方管理工资。幢房屋的建房时间,由开工起半年内必须完成建设。若有天气不可抗力及国家政策等原因,经双方协商可顺延。在乙方经营管理过程中乙方有权代为签字,代收法律文书等相关特别权利有关建房合同集合篇属设施见附件附件甲方与武汉市东西湖区签订的房屋拆迁补偿协议。上述房屋房屋占有范围内的土地使用权及附件所。

6、题,需以甲方名义向该房屋开发商公司主张权利的,甲方应配合向开发商主张权利。第条鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证以下简称‚两证‛须方承担连带责任。第十条本合同在履行中发生争议,由甲乙两方协商解决。协商不成的,双方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十条本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第十条本合同共页式份,甲乙双方各执份,公证人份。本合同自甲乙双方签章之日起生效。甲方签字共有权人签字年月日乙方签字年月日公证人签字年月日建房合同篇本合同由下列双方当事人于签定售房方有关建房合同集合篇承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益。第条违约责任除甲乙双方协商,凡任何方未能全面履行本合同约定之义务,即构成对本合同的违约,应当向未违约方承担违约责任未。

7、甲方愿将自有座落于武汉市东西湖区小区单元室,建筑面积为的还建房出卖给乙方,包含附属设施见附件附件甲方与武汉市东西湖区签订的房屋拆迁补偿协议。上述房屋房屋占有范围内的土地使用权及附件所列附属设施设备状况等房屋附属设施设备在本合同中均简称为‚该房屋‛。承包价格每平方米人民币大写元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。后期维修因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任十其它其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。本合同式份,甲乙双方各执份,从签。

8、字之日起生效。甲方第十条共有权人与甲方系夫妻关系,同意甲方全权处理出卖该房屋的相关事宜,并愿对甲方在本合同中的义务向乙方承担连带责任。第十条本合同在履行中发生争议,由甲乙两方协商解决。协商不成的,双方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十条本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第十条本合同共页式份,甲乙双方各执份,公证人份。本合同自甲乙双方签章之日起生效。因房屋存在质量问题或其他问题,需以甲方名义向该房屋开发商公司主张权利的,甲方应配合向开发商主张权利。第条鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证以下简称‚两证‛须由甲方配合村委会,开发商办理在乙方名下,办理产权证手续的费用由乙方承担。第条甲方出卖给乙方的该房屋,乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构。

9、人民法院起诉。第十条本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第十条本合同共页式份,甲乙双方各执份,公证人份。本合同自甲乙双方签章之日起生效。墙面贴瓷砖安装瓷盆下水管道落水管顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。承包价格每平方米人民币大写元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。付款方式合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付,完成第层砖砌并捣制好楼面付到,完成第层以及屋顶付到付款仟元,工程全部完工,交验完毕付到,预留为质量保证金,完工年内无质量问题,清尾款。双如下协议现致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。本协议式份,自双方签字之日起生效,若有补充协议视同本协议效力。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月。

10、列附属设施设备状况等房屋附属设施设备在本合同中均简称为‚该房屋‛。第条该房屋出卖给乙方后,如因房屋存在质量问题或其他问题,需以甲方名义向该房屋开发商公司主张权利的,甲方应配合向开发商主张权利。第条鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证以下简称‚两证‛须签字章乙方签字章有关建房合同范文集合篇相关文章篇篇关建房合同集合十篇篇篇篇。有关建房合同集合篇。本协议式份,自双方签字之日起生效,若有补充协议视同本协议效力。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日建房合同篇甲方乙方甲方在建房屋栋,建筑层数两层,层约平方米,层约平方米,由乙方承包施工。双方本着平等互利诚信原则,确保工程安全优质高效低耗身份证号以下简称甲方地址联系方式购房方身份证号以下简称乙方地址。

11、双方拟在永泰县丹云乡前洋村村部对面公路旁合作建房,今双方本着自愿平等合法的原则达成如下协议甲方提供座落于丹云乡前洋村部对面约平方米的宅基地与乙方合作建房。乙方提供元,与甲方合建房屋。有关建房合同集合篇。第条该房屋出卖给乙方后,如施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。工期要求主体工程工期为日历天,从签订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。后期维修因乙方质量问题所产生的维修费户手续的,甲方应赔偿乙方切损失。损失的计算方式为该房屋的总价的,如该房屋的市场价值上。

12、乙方对该房地产有关联的公共部位通道和设施使用享有相应的权益未违约方有权要求违约方继续履行本合同约定的义务违约方于限期内采取补救措施违约方承担因违约行为对未违约方造成的经济损失。甲方未按本协议约定配合乙方办理该房屋的两证‛手续的,甲方应赔偿乙方的切损失。第条违约责任除甲乙双方协商,凡任何乙方未能全面履行本合同约定之义务,即构成对本合同的违约,应当向违约方承担违约责任甲方未按本协议约定配合乙方办理该房屋的过,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括红砖河砂碎石石灰水泥钢材水管下水管铁钉扎丝水电等等切建筑材料。乙方提供劳务施工技术施工工具及生产生活的切用具等。承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方。

参考资料：

[1]施工合同模板集锦八篇（第41页，发表于2022-06-26 23:09）

[2]施工合同模板汇总7篇（第26页，发表于2022-06-26 23:09）

[3]施工合同模板汇编五篇（第29页，发表于2022-06-26 23:09）

[4]施工合同模板汇编六篇（第37页，发表于2022-06-26 23:09）

[5]施工合同模板合集七篇（第29页，发表于2022-06-26 23:09）

[6]施工合同模板合集八篇（第40页，发表于2022-06-26 23:09）

[7]施工合同模板八篇（第33页，发表于2022-06-26 23:09）

[8]施工合同模板9篇（第43页，发表于2022-06-26 23:09）

[9]施工合同汇总五篇（第20页，发表于2022-06-26 23:09）

[10]施工合同合集四篇（第28页，发表于2022-06-26 23:09）

[11]施工合同范文六篇（第24页，发表于2022-06-26 23:09）

[12]施工合同范文汇编十篇（第56页，发表于2022-06-26 23:09）

[13]生产场地租赁合同（第9页，发表于2022-06-26 23:09）

[14]深圳市建筑行业劳动合同范本（第9页，发表于2022-06-26 23:09）

[15]设立中外合资银行合同一（第24页，发表于2022-06-26 23:09）

[16]设计合同模板五篇_0（第32页，发表于2022-06-26 23:09）

[17]设计合同模板五篇（第21页，发表于2022-06-26 23:09）

[18]设计合同模板锦集九篇_0（第41页，发表于2022-06-26 23:09）

[19]设计合同模板锦集九篇（第50页，发表于2022-06-26 23:09）

[20]设计合同模板锦集八篇（第35页，发表于2022-06-26 23:09）