程使用，除支付上述履约保证金中的工期违约金外，同时再从风险控制保证金中按每日元人民币扣除工期违约金，直至扣完风险控制保证金。并将该施工单位及项目经理和授权委托人列入信誉不良名单，且根据有关规定进行处罚。若损坏的，应照价赔偿。乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按元至元人次承担违约责任。小型工程建设工程施工合同。乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期天，乙方按元至元天承担违约责任。施工过程中发生人身伤亡电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担元至元次的违约责任。第条甲乙双方约定的其他事项无第条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商调解解决若经协商调解不能解决争议的，任何方可以向当地人民法院提起诉讼。第十条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。第十条本协议有效期限自年月日起至年月日方联系方式及响应时间甲乙双方应以工作联系单传真电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于小时内予以响应。第条施工安全保证金乙方将预留在甲方工程款的作为安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金发生人身死亡事故电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金发生人身重伤事故电网和设备事故，扣除安全保证金乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。第条违约责任由于甲方或乙方责任造成对方或第方的人身伤害设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方掌握本工程项目特点及施工安全措施用于本工程项目的施工机械工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担元人次的违约责任特种人员无证上岗乙方应承担元人次的违约责任。乙方使用甲方提供的设施设备工器具等造成损坏的，应照价赔偿。乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按元至元人次承担违约责任。小型工程建设工程施工合同建设工程施工合同住房和城乡建设部国家工商行政管理总局合同协议书金华市社区居委会发包人名称，以下简称发包人为实施金华市休闲广场景观绿化工程项目名称，已接受金华市建设有限公司承小型工程建设工程施工合同如果施工方故意拖延工期累计达到天以上，发包人有权单方终止合同，并扣罚承包方全部风险控制保证金。造成其他损失的，发包人保留追偿的权利。附件建筑工程施工安全合同协议书为贯彻安全第，预防为主方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商致签订本协议。第条工程项目金华市休闲广场景观绿化工程第条施工地址第条甲方安全责任开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。竣工价款的结算工程量方面工程量按竣工图重新计算。综合单价方面发包人提供的工程量清单有数量误差，或经发包人批准的设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行承包人的投标综合单价。发包人提供的工程量清单漏项或经发包程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程，屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下施工图范围内的工作内容，本工程保修期为壹年。小型工程建设工程施工合同。第条甲乙双方联系方式及响应时间甲乙双方应以工作联系单传真电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于小时内予以响应。第条施工安全保证金乙方将预留在甲方工程款的作为安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故证金及廉政保证金退还金额按根据相关条款扣除后的金额，退还时间为竣工验收合格并上交竣工资料齐全后周内。为防止投标人低价抢标，设臵最高限价的作为风险控制价，凡低于该风险控制价中标的，承包人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额作为风险控制保证金。工程质量占，若未通过竣工验收合格整改时间除外或未实现本合同综合的质量目标，扣罚风险控制保证金在施工过程中，每发生次未按照监理或者发包人提出的质量整改意见进行整改，扣罚万元，直至扣完风险控制保证金工期占，因施工方的原因未能按时交付工程使用，施工方每日支付给发包方违约金元人民币，直至扣完风险控制保证金与履约保证金中的工期违约金同时处险控制保证金。造成其他损失的，发包人保留追偿的权利。附件建筑工程施工安全合同协议书为贯彻安全第，预防为主方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商致签订本协议。第条工程项目金华市休闲广场景观绿化工程第条施工地址第条甲方安全责任开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期天，乙方按元至元天承担违约责任。施工过程中发生人身伤亡电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担元至元次的违约责任。第条甲乙双方约定的其他事项无第条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商调解解决若经协商调解不能解决争的，视情节扣罚安全保证金管理制度占，在合同实施中，因承包人现场管理混乱，工程质量进度和现场文明施工安全生产达不到预定计划，发包人有权要求调整充实力量，承包人必须无条件接受当上述措施无效时，可视情节进行处罚，直至终止合同，并承担由此引起的系列经济损失设备的到位率，机械设备的到位率，如未达到，发包人有权视情况进行扣罚廉政保证金占，按实际发生计取，施工方不得以任何形式向与本工程相关管理单位人员赠送各种礼品礼券或现金，经查实扣除贿赂款倍的廉政保证金，情节严重者将移交相关执法部门处理，发包方并有权终止施工合同。工程履约保证金及廉政保证金退还金额按根据相关条款扣除后的金额，退还时间为竣工验收合格并上的，任何方可以向当地人民法院提起诉讼。第十条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。第十条本协议有效期限自年月日起至年月日止。第十条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。发包人公章承包人公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日附件工程质量保修书发包人全称金华市社区居委会承包人全称金华市建设有限公司发包人承包人根据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法经协商致，对金华市休闲广场景观绿化工程工程名称签订工程质量保修书。工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律法规规章规定和双方约定，承担本履约保证金履约保证金用于担保的项目，因承包人原因造成的违约，按以下条款执行。其中工程质量占，若未次性通过竣工验收合格整改时间除外或未实现本合同综合的质量目标，扣罚工程质量部分的保证金，并将该施工单位及项目经理和授权委托人列入信誉不良名单，且根据有关规定进行处罚。工期占，因施工方的原因未能按时交付工程使用，承包方每日支付违约金元人民币，上不限额如交纳风险控制保证金的，因施工方的原因未能按时交付工程使用，除支付上述履约保证金中的工期违约金外，同时再从风险控制保证金中按每日元人民币扣除工期违约金，直至扣完风险控制保证金。并将该施工单位及项目经理和授权委托人列入信誉不良名单，且根据有关规定进行处罚。若价款的结算工程量方面工程量按竣工图重新计算。综合单价方面发包人提供的工程量清单有数量误差，或经发包人批准的设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行承包人的投标综合单价。发包人提供的工程量清单漏项或经发包人批准的设计变更产生新的工程量清单项目，组价原则为其相应综合单价由承包人提出，并按投标文件中的组价原则，组价出新的综合单价，经发包人或发包人委托有相应资质的审价机构确认后作为结算的依据投标人自行漏项的不做调整。施工技术措施费除模板及脚手架费用按实调整外，其余均次性包干，竣工结算时不再另行调整。施工组织措施费按招标文件中的费用实行次性包干，竣工结算时不再另行调整人工补差按人工工日调差表中费招标文件提供的工程量清单比较少算漏算的工程量和费用如工程量清单中个项目的数量为，投标人的投标文件报价为，而竣工实际完成工程量为，则此项目因承包人的少算工程量将不再调整，其结算数量应为。承包人未填报单价的项目，视为其费用己包含在其他项目中，其费用不能调整承包人未填报单价的项目，结算时有数量增减，其增减部分的费用按投标文件的组价原则结合省定额有关子项重新组价出综合单价进行调整。小型工程建设工程施工合同。乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度严格执行电业安全工作规程电力建设安全工作规程电力设备典型消防规程等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其扣除相应数额的安全保证金发生人身死亡事故电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金发生人身重伤事故电网和设备事故，扣除安全保证金乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。第条违约责任由于甲方或乙方责任造成对方或第方的人身伤害设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第方因此造成的全部损失。合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的切损失。发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似