系，在签订工程项目变更单详见附件后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲乙双方商定。

凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

工程验收甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日工程竣工乙方应提前天通知甲方验收，甲方应自接到通知日内组织验收，并办理验收移交手续详见附件工程质量验收单。

如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求，主要包括电气线路高空作业水和其它管道畅通合格。

乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。

如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

关于工程价款及结算的约定工程款付款方式列下表付款时间付款百分比金额对预算设计认可签订合同之日元，第次付款时扣除合同签订后开工前至天元，施工过程中工程材料到现场或工期进度过半元，竣工验收当天元，竣工验收后个月内元，增加工程项目签订项目变更表后两天内元。

工程结算详见附件工程结算单。

工程保修期壹年。

须工程款全部结清，甲乙双方方能签订工程保修单详见附件，保修期从竣工验收签章之日起算。

其它事项甲方工作甲方应在开工前天，向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。

全部腾空或部分腾空施工现场，清除影响施工的障碍物。

对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备物件等应采取保护措施。

向乙方提供施工需用的电，钥匙等必备条件，并说明使用注意事项。

做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。

如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。

乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。

如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。

违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失，每停工或窝工天，甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的，每逾期天，按逾期未付款的支付违约金。

由于乙方原因逾期竣工的，每逾期天，乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。

甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构，由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并承担责任。

乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故包括罚款，由乙方负责并承担责任。

纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和工程承包企业开具的统发票，可向市智能建筑协会调解，也可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投诉。

当事人不愿通过协商调解解决，或协商调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

任何方需变更合同内容，应经协商致后，重新签订补充协议。

如要终止合同，提出终止合同方，要以书面形式提出，应按合同总价款支付违约金，并办理终止合同手续。

施工过程中任何方提出终止合同，须向另方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十其它约定十本合同式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

合同附件为本合同的组成部分。

甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日弱电工程合同范本篇甲方武汉房地产开发有限公司乙方武汉科技发展有限公司根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法等有关法律法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同第条工程概况工程名称武汉大厦电梯布线工程工程地点武汉市黄浦区路号工程内容台层和台层电梯轿箱到电梯机房的布线含地下层承包方式包工包料包工期包质量。

第条工程工期开工日年月日竣工日年月日。

乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期各阶段工期。

工期中已包括法定节假日现场测试提交竣工报告的时间与其他施工方交叉施工配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。

乙方逾期履行任何阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的个或多个部位优先完成而无需增加费用。

乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。

第条工程质量等级工程质量等级优良如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。

如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米元的标准承担违约金。

第条工程造价单价标准人民币元。

该单价次性包死，不因人工材料价格涨落等任何因素的变化而调整。

该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费材料费安装费税费施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。

工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价按照人民币元的标准结算。

本工程总造价暂定为万元大写万元人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。

第条工地考察乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位臵周边情况储存空间作业空间狭窄起卸限制及任何其它足以影响工期承包价款之情况。

乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工施工等待对工期价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。

乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期价款的影响。

前述因素不予延长工期。

乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。

乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。

施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布臵图为准。

第条工期的顺延当发生设计变更工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。

对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承担发生下述不可抗力事件并造成工期延误的战争动乱空中飞行物体坠落或级以上的地震或连续小时以上的暴雨或连续天以上的高温或停电每天累计小时工程按国家法律政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。

甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。

由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单详见附件后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲乙双方商定。

凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

工程验收甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。

若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

工程竣工乙方应提前天通知甲方验收，甲方应自接到通知日内组织验收，并办理验收移交手续详见附件工程质量验收单。

如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求，主要包括电气线路高空作业水和其它管道畅通合格。

乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。

如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

关于工程价款及结算的约定工程款付款方式列下表付款时间付款百分比金额对预算设计认可签订合同之日元，第次付款时扣除合同签订后开工前至天元施工过程中工程材料到现场或工期进度过半元竣工验收当天元竣工验收后个月内元增加工程项目签订项目变更表后两天内元工程结算详见附件工程结算单。

工程保修期壹年。

须工程款全部结清，甲乙双方方能签订工程保修单详见附件，保修期从竣工验收签章之日起算。

双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

其它事项甲方工作甲方应在开工前天，向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。

全部腾空或部分腾空施工现场，清除影响施工的障碍物。

对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备物件等应采取保护措施。

向乙方提供施工需用的电，钥匙等必备条件，并说明使用注意事项。

做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。

如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。

乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。

如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。

违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失，每停工或窝工天，甲方付乙方元甲方未按合同的约定