程概况工程名称工程工程地点承包方式工程承包范围承包范围合同工期开工日期竣工日期质量标准工程质量标准合同价款按约定的承包方式承包范围等，固定总价为人民币元大写含税除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。

工程单合同篇。

十工程验收与结算竣工工程验收以国家颁发的和有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸说明书施工技术文件为依据。

工程施工中结构工程地下工程必须具有隐蔽验收签证，工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理签证手续。

在规定保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。

其保修条件范围和期限按建设工程质量管理条例执行。

十纠纷解决办法任何方违反合同规定，双方协商不成，按以下方式解决向合同仲裁机关申请仲裁向人民法院起诉。

十其它乙方遵循安全生产的原则，制定安全施工措施，杜绝安全事故的发生，承担施工过程中所有的安全责任，包括施工期间材料运入途中的所有安全责任，安全事故都由乙方承担。

工程单合同篇范文工程单合同模板精选篇工程单合同模板篇发包人甲方承包人乙方乙方承担甲方房屋的修建，依照中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法及相关法律行政法规之规定，双方本着平等自愿，诚实守信的原则，经协商致，就该工程单包工订立以下合同。

第条工程承包方式包工不包料。

乙方承担房屋的修建，甲方负责提供修建所需的原材料。

第条工程承包范围砼基础钢筋制作主体工程内墙粉水外墙贴砖屋面水泥沙浆找平焊接管线预留预埋屋面排水管室内排污管外墙脚手架等。

未说到的，以设计施工图及双方约定为准。

第条工程质量乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家地方有关质量的法律法规条例规定等，确保建成优良工程。

第条工期自年月日起，至年月日止，共计日。

十工程验收与结算竣工工程验收以国家颁发的和有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸说明书施工技术文件为依据。

工程施工中结构工程地下工程必须具有隐蔽验收签证，工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理签证手续。

在规定保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。

其保修条件范围和期限按建设工程质量管理条例执行。

十纠纷解决办法任何方违反合同规定，双方协商不成，按以下方式解决向合同仲裁机关申请仲裁向人民法院起诉。

十其它乙方遵循安全生产的原则，制定安全施工措施，杜绝安全事故的发生，承担施工过程中所有的安全责任，包括施工期间材料运入途中的所有安全责任，安全事故都由乙方承担。

工程单合同篇。

十附则本合同式份。

甲乙双方各执份。

本合同未尽事宜经双方协商致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。

十合同生效本合同经双方代表签字，加盖双方公章后生效。

工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

甲方签字乙方签字年月日工程单合同模板篇固定价款合同编号发包人承包人第部分协议书发包人发包方承包人承包方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商致，订立本合同。

工程概况工程名称工程工程地点承包方式工程承包范围承包范围合同工期开工日期竣工日期质量标准工程质量标准合同价款按约定的承包方式承包范围等，固定总价为人民币元大写含税除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。

本合同自双方签字后生效。

甲方乙方代表人代表人联系电话联系电话签约地点签约地点年月日年月日工程单合同模板篇发包方全称以下简称甲方承包方全称以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商致，订立本合同。

工程概况工程名称工程地点工程内容社区建筑面积约为竣工后按实际收方计算。

工程承包范围承包范围设计方案中全部建筑工程卫生间外阳台现浇，第层层高为。

，为预制板，层层高为米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。

外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。

第条违约责任甲乙双方任何方违约，处工程合同总价款的违约金。

第十条争议纠纷解决若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解和解的方式解决，解决不成的，任何方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

风险告知关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

第十条其他约定本合同正本份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存份。

本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。

工程单合同篇。

内粉按建筑面积形象进度付。

外粉按建筑面积形象进度付。

余款验收后付清。

承包形式承包形式包工不包料。

甲方工作甲方应按约定的时间和要求完成以下工作将施工所需的水电电讯线路接至施工场地，做到水通电通，路通，场地平整即通平。

第条违约责任甲乙双方任何方违约，处工程合同总价款的违约金。

第十条争议纠纷解决若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解和解的方式解决，解决不成的，任何方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

风险告知关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

第十条其他约定本合同正本份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存份。

本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。