电力分包合同（5篇）㊣精品文档值得下载

的正常管理工作。

维护安全防护设施和自用机械的保养工作，精心计算原材料的加工，减少材料浪费。

乙方从甲方处所领用的各种工具和材料不得随意损坏丢失，如有此现象发生，其费用由乙方承担。

自备小型工具和个人安全防护用具，以保证满足甲方的工期要求和质量要求，遵守施工现场的安全管理制度和操作规程，文明施工，安全作业，不得违章指挥违章作业野蛮施工。

乙方承包本工程在施工过程中发生任何安全事故，责任均由乙方承担。

乙方有权要求甲方提供有健康保障的劳动环境和休息场所，对因甲方原因造成的停工或工期延误，提出索赔和工期顺延必须实事求是，不得弄虚作假，否则甲方将给予重罚。

由乙方施工原因造成的工程质量问题，其后果均由乙方负责。

工程验收乙方在施工过程中，必须进行严格的自检自查工作，合格后，报工程项目管理人员进行复查和现场监理工程师及业主代表终验，全部合格通过后，方为有效工程量。

第十条隐蔽工程和中间验收以下各部位均需分别进行中间验收基坑基础结构封顶安装隐蔽工程。

分项工程的验收按有关规定执行。

第十条工程预付款工程款支付及结算本工程工程款及结算办法按下列条款执行工程付款法工程开工前，发包方应付总工程款费用作为工程预付款。

全部工程竣工并验收合格后，结算出本工程的实际工程费。

发包人除留工程总造价的作为保修金外，其余工程款项并结清。

保修期满后次结清余款。

工程竣工验收后，承包人应在天内做好工程结算资料送发包人审核。

发包人应在收齐承包人结算资料和竣工资料的天内审核完毕。

如发包人拖欠工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人的通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签定延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。

协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第天起计算应付款的贷款利息。

第十条竣工验收承包人应按上海市城市建设工程文件归档整理规范的规定编制竣工资料套包括竣工图，同竣工验收报告并提供给发包人。

发包人在收到承包人竣工验收申请后天内组织验收，具体验收办法按通用条款执行。

第十条甲乙双方另签工程质量保修书附件。

第十条甲乙双方另签安全管理协议附件。

第十条违约争议合同双方都应按合同协议条款承担相应的权利与义务，若有违约则承担违约责任，由此所造成的切经济损失由责任方负责清偿。

甲乙双方在履行合同时发生争议以及本合同未尽事宜，由甲乙双方根据中华人民共和国合同法另行协商，协商不成时，提请上海仲裁委员会仲裁。

发生争议后，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，只有在以下情况下才能停止施工单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。

工期延误因以下原因造成工期延误，经发包人确认工期相应顺延发包人未能约定提供图纸及开工条件发包人未能按约定日期支付工程预付款进度款，到使施工不能正常进行发包人未按合同约定提供所需指令批准等，致使施工不能正常进行设计变更和工程量增加周内非承包人原因停水停电停气造成停工累计超过小时不可抗力工程竣工承包人必须按照约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。

因承包人原因不能按照约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

施工中发包人如需提前竣工，双方协商致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。

提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

第条安全施工安全施工与检查发包人派驻工地现场代表为本工程的施工安全责任人按工程安全施工评分表施工现场危险源控制检查表施工现场环境因素控制检查表每周对施工现场进行安全检查凡违反安全施工，有权责令现场暂停施工承包人应当在施工开始前，按照下列规定确定施工安全管理的责任人承包人在施工工地的主管人员为全面负责施工安全管理的责任人承包人施工现场的项目经理为所在施工单位负责施工安全管理的责任人。

承包人应当在施工开始前，根据建设工程的性质规模和特点，配备专职和兼职安全管理员，并明确其施工安全文明管理危险范围承包人在编制施工组织设计时，应当根据建设工程的性质规模特点以及施工现场的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施危险源识别及环境因素识别，落实相应的文明施工具体措施，并向所有施工人员包括按照有关规定使用的其他建筑劳务人员进行安全技术交底。

承包人不得安排未接受过安全教育技术培训并经考核合格的施工人员上岗作业以及不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业承包人应当在施工开始前，根据工程情况编制各项事故应急预案，并结合施工季节性特点，安排事故演习，做好演习记录。

施工安全防护承包人对列入安全作业环境及安全施工措施的费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新安全施工措施的落实安全生产条件的改善，不得挪作他用承包人应当按照有关的国家标准行业标准或者地方标准，在施工现场确立环境影响因素附清单设臵有效安全防护设施，按施工进度有针对性落实第条材料设备供应本工程主要材料由承包人自行采购。

面砖门窗屋面卷材水电安装设备等材料，须经发包人及设计单位对其认可后，方可在工程中使用。

承包人应按设计和有关标准要求采购工程需要的辅助材料及设备，并提供产品准用证合格证明质保书等，对材料设备质量负责。

第条检查和返工承包人应认真按照标准规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人的检验，并提供便利条件。

由于承包人原因发生施工质量安全等问题，发包人有权要求停工返工整改，并由承包人承担相关责任和由此产生的费用，工期不予顺延。

分部工程完工前天，承包人应通知发包人尽快进行验收。

承包人在接到发包人的整改或返工通知后应及时予以实施，待全部完成后经再次验收合格，该分项工程才算完工。

经验收合格后再发现质量问题，仍由承包人承担责任。

第条工程质量等级本工程质量等级的评定按照建筑工程施工质量验收执行。

电力分包合同篇。

工程地点。

工程内容。

合同工期开工工期年月日。