业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定其他法律法规规章规定必须审查的内容。

第条发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料并对准确性，真实性负责表第条施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件，并对其质量负责表第条收费标准及付费方式本工程审查费按建筑面积单价元计算，总额为共计元即圆整人民币双方合同生效后预付审查费计审查机构提交审查合格书时，发包单位向审查机构付清全部审查费。

第条发包单位审查机构责任发包单位责任发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性真实性负责，发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查，如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。

审查机构提交合格书后，发包单位因提交的资料或建设工程结构作重大修改工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查，造成审查机构重新审查时，双方应另行协商，签订补充条款，按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费发包单位因工程规模功能变化需要重新进行审查，应报原批准部门同意，并提交批准部门同意修改调整的批文送原施工图审查机构重新审查，双方应另行协商并签订补充条款。

审查机构责任审查机构应当根据国家与市地方有关的法规和有关规范规程标准及强制性标准，认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。

建设工程经施工图审查合格后，仍有违反工程强制性标准，给建设单位造成损失的，审查机构应承担相应的赔偿责任审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查，对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效，给建设单位造成经济损失，审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任审查机构不得向第方扩散转让发包单位提交的图纸及经济技术资料。

第条违约责任发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费若超期延误支付，按每个工作日承担审查费总额违约金审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间，若超期延误按每个工作日承担审查费的的违约金。

第条其它约定事项本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决，协商不成，可按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。

第十条本合同自发包单位审查机构签字盖章后生效双方履行合同的义务后即终止。

本合同式份，发包人份，审查人份。

关于工程施工图审查合同篇。

违约金或者损失赔偿额的计算违反本合同约定，违约方应当按照中华人民共和国合同法有关条款的规定承担违约责任。

违反本合同第条约定，乙方应承担违约责任，每延误天应减收项目审查费。

违反本合同第条约定，甲方应承担违约责任，每延误天，应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金。

十解决合同纠纷的方式在履行本合同的过程中发生争执，双方应友好协商，协商不成时，任何方均可向仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。

十其它对于审查不合格的项目，乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的北京市建筑工程施工图设计文件审查报告交甲方，原设计单位修改后，甲方重新送审。

复审不合格项目交北京市建设工程勘察设计质量监督总站处理。

复审时间与初审时间详见本合同第条。

施工图经审查批准，不得擅自进行修改。

如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时，必须重新报请原审查单位批准后实施。

甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时，甲方可向市规划委提出复审申请，市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证，做出仲裁决定。

本合同生效后，任何方不得单方终止本合同，若甲方要求单方终止合同，原缴的审查费不退，乙方的审查工作超过半时，甲方应支付全部审查费。

本合同如有未尽事宜，合同双方应协商并签定补充协议，作为本合同附件。

本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同自全部内容履行完毕后截止。

本合同正本式本份及副本份，甲乙各方持正本份，及副份。

委托人甲方受托人乙方关于工程施工图审查合同范本篇为进步加强市轨道交通工程施工图审查管理，确保施工图审查质量，住房城乡建设部近日下发通知，要求加强市轨道交通工程施工图设计文件审查管理工作。

那么工程施工图审查合同怎么写呢以下是在小编为大家整理的工程施工图审查合同范，感谢您的欣赏。

工程施工图审查合同范发包人审查人发包人审查人发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查，经双方协商致，签订本合同，共同遵守。

第条本合同依据下列文件签订中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计管理条例房屋建筑工程市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法建设工程质量管理条例房屋建筑工程市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法的通知渝建发号政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件，初步设计批复文件含规划消防人防环保节能安全卫生等。

第条工程概况工程名称工程建设地点工程类别房建市政规模米施工图设计文件审查工作范围查第条审查的主要内容按照国家法律法规对施工图涉及公共利益公众安全等内容进行审查，是否符合工程建设强制性标准是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计，施工图是否达到规定的设计深度要求抗震消防节能环保安全卫生人防无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准地基基础和主体结构的安全性勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定其他法律法规规章规定必须审查的内容。

第条发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料并对准确性，真实性负责表第条施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件，并对其质量负责表第条收费标准及付费方式本工程审查费按建筑面积单价元计算，总额为共计元即圆整人民币双方合同生效后预付审查费计审查机构提交审查合格书时，发包单位向审查机构付清全部审查费。

第条发包单位审查机构责任发包单位责任发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性真实性负责，发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查，如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。

审查机构提交合格书后，发包单位因提交的资料或建设工程结构作重大修改工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查，造成审查机构重新审查时，双方应另行协商，签订补充条款，按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费发包单位因工程规模功能变化需要重新进行审查，应报原批准部门同意，并提交批准部门同意修改调整的批文送原施工图审查机构重新审查，双方应另行协商并签订补充条款。

审查机构责任审查机构应当根据国家与市地方有关的法规和有关规范规程标准及强制性标准，认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。

建设工程经施工图审查合格后，仍有违反工程强制性标准，给建设单位造成损失的，审查机构应承担相应的赔偿责任审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查，对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效，给建设单位造成经济损失，审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任审查机构不得向第方扩散转让发包单位提交的图纸及经济技术资料。

第条违约责任发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费若超期延误支付，按每个工作日承担审查费总额违约金审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间，若超期延误按每个工作日承担审查费的的违约金。

十解决合同纠纷的方式在履行本合同的过程中发生争执，双方应友好协商，协商不成时，任何方均可向仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。

十其它对于审查不合格的项目，乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的北京市建筑工程施工图设计文件审查报告交甲方，原设计单位修改后，甲方重新送审。

复审不合格项目交北京市建设工程勘察设计质量监督总站处理。

复审时间与初审时间详见本合同第条。

施工图经审查批准，不得擅自进行修改。

如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时，必须重新报请原审查单位批准后实施。

甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时，甲方可向市规划委提出复审申请，市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证，做出仲裁决定。

本合同生效后，任何方不得单方终止本合同，若甲方要求单方终止合同，原缴的审查费不退，乙方的审查工作超过半时，甲方应支付全部审查费。

本合同如有未尽事宜，合同双方应协商并签定补充协议，作为本合同附件。

本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同自全部内容履行完毕后截止。

本合同正本式本份及副本份，甲乙各方持正本份，及副份。

委托人甲方受托人乙方年月日关于工程施工图审查合同范本篇发包人审查人发包人审查人发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查，经双方协商致，签订本合同，共同遵守。

第条本合同依据下列文件签订中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计管理条例房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法建设工程质量管理条例重庆市建委关于转发房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法的通知渝建发号政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件，初步设计批复文件含规划消防人防环保节能安全卫生等。

第条工程概况工程名称工程建设地点工程类别房建市政规模米施工图设计文件审查工作范围查第条审查的主要内容按照国家法律法规对施工图涉及公共利益公众安全等内容进行审查，是否符合工程建设强制性标准是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计，施工图是否达到规定的设计深度要求抗震消防节能环保安全卫生人防无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准地基基础和主体结构的安全性勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定其他法律法规规章规定必须审查的内容。

第条发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料并对准确性，真实性负责表第条施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件，并对其质量负