术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

对于从事电气起重建筑登高架设作业锅炉压力容器焊接机动车船艇驾驶爆破潜水瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。

施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法乙方不得将任何种类的爆炸物给予易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许容忍上述同样行为。

操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。

施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

施工中采用新技术新工艺新设备新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持不放过的原则，严肃处理相关责任人。

违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议正本式份，副本份，协议双方各执正本份，副本份。

由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方乙方年月日承包建设工程施工协议书篇发包人以下简称甲方统社会信用代码通讯地址承包人以下简称乙方统社会信用代码通讯地址甲乙双方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及国家有关法律法规，本着平等自愿公平诚信的原则，结合本工程施工具体情况，经甲乙双方充分协商，就工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。

工程概况工程名称工程地点工程内容工程范围工程期限开工日期年月日，竣工日期年月日，总共天。

承包方式工程结算和支付结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。

乙方应在每月日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后日内向乙方办理工程价款结算。

本合同外因设计变更或业主或监理原因而对新增项目的工程量与新增单价或费用在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主或监理的正式批复为准。

设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。

甲方按业主所结工程款货币的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。

工程结算支付采用银行转账方式，乙方必须提供正规的发票。

当工程结算达本合同工程价款总额的含已扣质保金时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算扣除质保金后在。

天内甲方支付乙方。

本合同工程质保金的支付在甲方主合同全部履行完毕验收鉴定移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后天内甲方向乙方支付但乙方所承担的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除。

工程进度乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。

不论何种原因造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，采取有效措施赶上进度。

赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任及相应费用。

工程暂停施工后，乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承担自己的部分，乙方无权就此向甲方索赔。

工程实施期间不可避免的会出现窝工停工现象，除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用律不予补偿。

工程质量标准及验收乙方必须按照国家有关施工验收规范设计图纸及有关设计通知主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方监理业主对质量监视检查控制。

乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方检人员做好各工序的质量检查及验收工作。

乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算。

乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查验收。

产品经监理甲方验收合格后可转入下道工序。

隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查验收签字后乙方才能进行覆盖，进入下道工序。

乙方所承担的本合同工程项目完工后天内，乙方应按照监理业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料式份，并配合甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。

分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。

本合同工程缺陷责任期为年，缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并承担相关费用若乙方未能及时修复责任期内的缺陷，甲方可另行安排其他施工单位修复，所发生的费用按实际发生由乙方承担，可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付，同时乙方被扣留的质保金不予退还。

施工安全乙方在施工过程中必须确保施工安全，对项目范围内的施工安全负全责发生安全事故包括险情安全事故应立即报告甲方。

因乙方责任发生安全事故，所造成的切损失由乙方自行承担，如果还给甲方或第方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被扣留的安全保证金不予退还。

甲方统监管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的治安保卫环境和职业健康安全等有关文明施工事项，乙方应积极做好本合同施工范围内的文明环保工作。

乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按主合同约定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行承担相应的经济和法律责任。

施工材料设备乙方应按合同要求组织施工设备，按实际需要向甲方提供入场施工设备清单含入场时间，并按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出指定区域和乱停乱放。

乙方入场施工设备必须是最大限度地满足施工需要，完好率不低于，若甲方旦发现乙方使用的施工设备因完好率低下或数量不足等原因影响工程进度质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方承担。

乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则按违约处理。

乙方施工设备的安全责任由乙方负责，对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应保险。

履约保证金在本合同签订前乙方应向甲方交纳万元履约保证金，本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。

双方职责甲方职责甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。

甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导含技术交底。

甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案施工计划施工资源配臵方案等。

甲方负责对乙方施工进度安全质量等全过程进行监督但不能免除乙方责任，若工程进度出现滞后工程质量出现严重问题施工安全出现严重隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同，其间发生的相关费用损失由乙方承担。

甲方督促乙方购买高危作业人员的人身伤害险全员工伤险特殊设备财产险和必要的第者责任险。

乙方职责乙方应服从甲方监理的统指挥和调度，按照本合同约定对进度质量安全等负责。

乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包包括事实上的分包转包，否则，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的切损失由乙方承担，且乙方不得提出任何异议与索赔。

乙方合同工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。

乙方应加强对本单位职工的思想教育，规范其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生违法违纪事件，做好环境保护工作，遵守环境保护的法律法规，生产中的废水废气废油烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。

乙方应负责已完合同工程移交前的维护。

违约责任若乙方将本合同项目另行转包或再分包，甲方有权直接解除本合同。

由此导致的所有损失由乙方承担。

若乙方原因未达到本合同控制性工期要求，每拖延天，按元天计取违约金。

若乙方原因造成主合同规定的其他违约事项签订分包合同应明确具体的责任，则由乙方承担违约责任，并赔偿甲方信誉损失，按乙方分包合同工程价款计取违约金，并赔偿相关损失。

本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。

乙方应及时发放民工工资，由于拖欠民工工资造成不良影响，按违约处理。

十争议解决甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十其他本合同未尽事宜，双方共同协商解决。

本合同经双方法定代表人或代理人签字并加盖单位公章后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。

本合同式份，双方各执份，具有同等效力。

以下无正文甲方盖章签约日期年月日乙方盖章签约日期年月日承包建设工程施工协议书篇发包方甲方承包方乙方依照中华人民共和国经济协议法建筑安装工程承包协议条例和国家工商行政管理局建设部颁发的建设工程施工协议示范文本，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议第条工程概况工程名称工程地点工程内容见工程项目览表附后承包范围承包方式工程性质