书后天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和或延长的工期，并附必要的记录和证明材料索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和或工期延长天数在索赔事件影响结束后的天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。承包人索赔处理程序监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容杳验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。监理人应按第款商定或确定追加的付款和或延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进步证明材料后的天内，将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后天内完成赔付。承包人内蒙古岱海电厂厂区东大门工程施工招标文件不接受索赔处理结果的，按第条的约定办理。承包人提出索赔的期限承包人按第款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为己无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。承包人按第款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。发包人的索赔发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和或延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。监理人按第款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和或缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。争议的解决争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列种方式解决。向约定的仲裁委员会申请仲裁向有管辖权的人民法院提起诉讼。友好解决在提请争议评审仲裁或者诉讼前，以及在争议评审仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共内蒙古岱海电厂厂区东大门工程施工招标文件同努力友好协商解决争议。争议评审采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交份详细的评审申请报告，并附必要的文件图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的天内，向争议评审组提交份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节必要时争议评审组可要求双方进步提供补充材料。除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的天内将仲裁或起诉意向书面通知另方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。内蒙古岱海电厂厂区东大门工程施工招标文件第二节专用合同条款详见下页附件合同协议书内蒙古岱海电厂厂区东大门工程施工招标文件附件合同协议书合同编号内蒙古岱海电厂厂区东大门工程施工合同项目名称内蒙古岱海电厂厂区东大门工程发包方甲方内蒙古岱海发电有限责任公司承包方乙方签定时间签定地点内蒙古凉城内蒙古岱海电厂厂区东大门工程施工招标文件合同条款发包方甲方内蒙古岱海发电有限责任公司承包方乙方公司依照中华人民共和国合同法及其他有关法律行政法规，双方遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，经协商致，双方就甲方将内蒙古岱海电厂厂区东大门工程事宜发包给乙方事签订本合同，供双方共同遵守。第条项目概况项目名称内蒙古岱海电厂厂区东大门工程施工地点内蒙古岱海发电有限责任公司厂区第二条承包工作内容工艺要求和质量标准承包工作内容工程名称内蒙古岱海电厂厂区东大门。工程规模厂区东大门单体建筑面积平方米，层砖混结构。东门外场地硬化。西门外道路拓宽。工程范围施工图纸中包括的土建装饰消防水电暖等建安工程东门外场地硬化西门外道路拓宽。工艺要求及质量要求依据施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料设备施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的切有关法规规范的要求，在施工过程中，如国家有新法规规范颁布，应以新的法规规范为准。如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。下述规范标准不应认为是全面的。在施工期间，如国家有新法规规范颁布，应以新法规规范为准。工程验收质量等级为合格。建筑工程施工质量验收统标准建筑地基基础工程施工质量验收规范砌体工程施工质量验收规范混凝土结构工程施工质量验收规范内蒙古岱海电厂厂区东大门工程施工招标文件钢结构工程施工质量验收规范建筑地基基础工程施工质量验收规范建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范建筑电气工程施工质量验收规范建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范建筑装饰装修工程质量验收规范。建筑钢结构焊接技术规程普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法建筑基坑支护技术规程城市供热管网工程施工及验收规范工业金属管道工程施工及验收规范现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范地下工程防水技术规范地下防水工程施工质量验收规范建筑地面工程施工质量验收规范屋面工程质量验收规范质量保证期质保期为年，自项目竣工后经甲方整体验收合格签字之日的次日起算。在质保期内发现质量问题由乙方负责免费维修返工或采取其他补救措施，如乙方不能按时维修返工或采取其他有效措施，甲方有权自己或委托他人维修返工或采取其他补救措施，所发生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除。此外，乙方还须按第十条的约定承担违约责任。若在质保期内出现质量问题，除甲方解除合同的情况外，在修理返工或采取其他补救措施完毕后，上述质量保证期应自完毕之日的次日起重新起算。第三条承包方式包工包料包机械的大包方式第四条项目实施期限项目开工日期为年月日，完工日期为年月日。第五条材料机械供应及其结算方式本工程甲方不提供任何材料和机械。内蒙古岱海电厂厂区东大门工程施工招标文件甲方提供水电源接口，水电源的接引工作由乙方完成，接引费用已包含在工程报价中。乙方应按时向甲方缴纳水电费。所有装饰性材料石材瓷砖吊顶门窗木装饰不锈钢制品玻璃涂料等灯具卫生洁具等，其品牌规格型号和单价必须得到监理和甲方的最终确认同意后方可进场。第六条合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下本合同条款技术协议安全文明环保协议中标通知书投标函及投标书汇总表专用合同条款通用合同条款技术标准和要求图纸己标价工程预算书其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不致之处，以合同约定次序在先者为准。合同履行中，发包方和承包方有关洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。当合同文件内容含糊不清或不相致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包方和承包方协商解决。双方协商不成时，按本合同关于争议的约定处理。第七条项目验收与技术资料的交割项目需要中间验收或材料验收时，乙方自行检查验收合格并提供验收记录或材料合格证后，以书面形式通知监理或甲方项目负责人进行共同验收，监理或甲方应在接到乙方书面通知个工作日内按照相应标准进行验收，并办理验收手续。项目竣工后进行整体验收。乙方最迟应在本合同约定的项目竣工日期届满前日内自行验收完毕，乙方自行检查验收合格的当日，以书面形式通知监理或甲方项目负责人进行整体验收，监理或甲方应在接到乙方书面通知个工作日内按照要求进行验收。验收时发现的问题，乙方应进行返工，并承担返工费用。项目整体验收合格的当日，乙方将所有项目技术资料竣工文件纸质版文件式四份电子版文内蒙古岱海电厂厂区东大门工程施工招标文件件式两份提交给甲方。否则，乙方应按本合同约定承担违约责任。第八条合同价款及支付方式合同价款本合同价款金额为万元人民币大写万元整合同价款调整本工程采用总价的承包方式，原则上今后不再调整，可以调整的有经项目法人批准的施工图变更设计,单项变更累计额度引起建安工程定额直接费不含甲供材增减额在万元及以上的对超出万元以外的部分予以调整。由设计单位出具并经项目法人批准的施工图设计变更或变更设计,单项变更累计额度引起建安工程定额直接费不含甲供材增减额在万元及以上的对超出万元以外的部分予以调整。施工现场签证经审批通过后，单项签证引起建安工程定额直接费不含甲供材增减额在万元及以上的对超出万元以外的部分予以调整。和的结算原则定额采用年内蒙古自治区建筑工程预算定额内蒙古自治区装饰装修工程预算定额内蒙古自治区安装工程预算定额及其相应的费用定额，主要材料价差执行施工当地当期工程造价管理站发布的信息价调整施工机械费周转性材料不予调整。现场签发的不够上述调整条件的变更及签证，乙方必须无条件执行，如果出现拒绝执行，项目法人有权委托其他单位执行，其价款按审定的预算值从合同总价中扣除。同时，符合调整条件的变更及签证需附材料清单必须有甲乙双方核定签字生效。本合同生效后，双方按照合同价款，乙方提供