理不善,造成不良不应发生的经济损失或出现亏损,使工程无法运行,甲方有权处置该资金或资产,以便工程继续进行。工程竣工交付后无切矛盾退还该保证金。工程竣工验收后,按国家有关规定或甲方与业主合同规定,乙方负责对工程进行回访保修,主体结构质量终身负责。回访保修期满,退还保修金。第条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商。协商不成的,双方均有权向县人民法院提起诉讼。第条本合同签字盖章后生效,式两份,甲乙双方各执份。第条附则甲方代表乙方代表年月日第篇工程施工联营协议委托合同委托人甲方齐河君同岩土工程有限公司受委托人乙方为圆满完成工程,双方在友好协商,互惠互利的基础上,甲方将所承接的工程委托乙方施工,双方达成如下协议工程名称及承包内容工程期限工期天。承包方式及包价甲方责任及义务甲方向乙方提供其企业资质证明文件及相关项目经理技术人员特种作业人员的证书文件。特种作业人员必须持证上岗。服从甲方的统调度及合理安排,确保在工期内按时完成施工任务。甲方应及时提供施工所用各种材料,材料实验费归甲方,不能因材误工。甲方有权将全过程全方位地对乙方进度质量安全生产文明施工进行管理和监督。发现问题,提出返工或停工整改,造成的材料损失由乙方承担。第条合同效期年月日至年月日。第条乙方就甲方店内商品交接方式按照进货价核算库存商品金额,乙方在个季度内分次将店内商品金额付清。临期商品不纳入商品交接范围内。第条甲乙双方权利义务甲方应于乙方签订本协议之日起日内将协议所定的地方交付于乙方使用。甲方在协议期间不能再向第人使用所签署位置。甲方应保证乙方所使用地方在使用期内的水电正常供应。甲方有权利对乙方所经营的项目或商品进行监督,并对营业员进行统管理。乙方承诺守法经营,独立承担民事责任,所经营的商品证件齐全,并将各种经营文件的复印件如营业执照,税务登记证,生产者许可证,产品合格证,质量检验合格证,生产合格证等文件提供齐全。乙方应对有商品质量的商品无条件给顾客退换。如对顾客造成重大损失,独立承担赔偿责任,并赔偿甲方名誉损失费元。租赁期间,乙方需积极配合甲方所举办促销的活动。工程联营协议合同范本材料。工程联营体与承包比较为了明确联营体各成员在联营项目实施过程中的责任和权利,有必要制订联营体内部合同文件,以便各方各负其责,分担风险,独立地实施自己分工的任务。联营体内部合同应以联营体与业主签订的承包合同为基础,将联营体整体承担的合同责任分配给各成员公司分别承担。应明确联营体的章程,组织机构形式和权限分配,管理机构及费用分担,经营宗旨范围和规模,投资总额和注册资本各成员公司认缴资本的数额和方式及享有的权利和承担的义务,保函保险的办理,违约纠纷的处理及不可抗力的处理等等。工程承包商是在招投标竞争中取得投标人信赖的单位,其独立对工程承担各种合同所约定的责任和义务。在工程联营体实际运营中,联营中主体单位要以平等互利为基本原则,在相互竞争中充分发挥各自的优势。联营体之间要相互信任,明确各部门的责任,制定各项规章制度包括会议财务考勤分配文件呈报财产管理定期报表等,便于联营体之间的管理。在独立承包的项目中,承包商也会制定相应的管理制度,目的就是合法追求利润最大化。在风险方面,对于联营体而言主要来自以下几方面,管理层次增多各成员单位之间的利害关系复杂,影响高效率地决策联营体内部责任划分不清,容易造成技术争端和相互推委不同的成员承包商的实力不尽相同,因而可能在联营体内部或业主与联营体之间存在歧视现象,不能视同仁,影响联营体作用的发挥投标时各承包商出于各自利益的考虑,提高自己承担的工程标价以期将来有较高的利润回报,结果导致总体投标价格过高失去中标机会有的成员承包商由于各种原因在项目实施的过程中要求退出联营体,这也会给其他的成员承包商带来巨大的经济损失。联营体承包商之间最重要的是要保持稳固的信任关系,可以通过投票机制投诉机制信誉机制加强沟通等方式来保持这种信任其次要创造合作的文化氛围,或作伙伴之间肯定会有企业文化的差异,那么对于联营体就需要重新塑造共同的价值观和管理模式,进行经常性的沟通同时要改善联营体组织内的人力资源管理,让联营体内成员明确战略目标,从而有效的配置联营体内的成员。联营体相对于单独的承包来说风险增加了不少,但如能将这些风险控制好的话,联营体充分发挥自己的优势,那么是有利于企业的长远发展的。工程联营体与工程转包联营中的转包现象在有些工程联营投标项目中,联合体中标后,将项目完全交由联合体中的家单位负责,或者是将项目肢解全部分包给其他单位,而另外的单位并未履行招标合同中规定的责任义务。我国的建筑法第条规定禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。由此转包行为较好判断,主要有两种形式是将其承包的全部建设工程转包给他人,是以分包的名义肢解,分别转包给他人。这种违法转包现象无法保证建设工期和工程质量,其中承包商主要是出于地域差异资质等级差异和经济利益的考虑铤而走险。联营体中转包的法律后果按照最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,承包人非法转包违法分包建设工程,或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。发包方可以依法要求确认合同无效,并追究承包人的违约责任。建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。建设工程施工合同无效,且建设经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。总结总体上看来,工程联营体是传统工程承包的模式下的产物。虽然在工程联营中存在挂靠名义转包的现象,但这种行为是违反相关法律对于联营体的规定。在工程联营这种新的承包模式下,联营体可以有效整合联营体各成员资源集中发挥各成员优势,在结构和合作方式方面具有组织空间调整特点,在满足工程需要及应对项目内外部因素变化及风险方面也具有灵活的调整能力。第篇联营包场协议联营包场协议甲方乙方郑州未来翔隆商贸有限公司合作内容整体洗化区及个人护理纸品区扣率联合经营。甲乙双方在平等,自愿协商致的基础上,就甲方向乙方提供场地货架达成协议,并且共同信守执行。第条乙方同意以洗化区个人护理纸品区整体销售,促销活动特价商品扣率为约定联营扣率。第条甲乙双方结账周期约定每半月按照实际销售及时结算。按约定扣率结款时并及时清扣。暂定为每月号次月号为结账日。工程联营协议合同范本第篇工程联营协议工程联营协议甲方市建筑工程有限公司立协议双方以下简称乙方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的规定,在明确甲乙双方职责互利互惠的前提下,遵循平等自愿公平和诚信的原则,由甲方将中标的工程承包给乙方施工。经双方商定,特制定如下协议第条工程概况工程名称工程地点承包及施工范围工程造价工程开竣工日期工程质量等级第条双方职责甲方职责对乙方施工安全生产经营活动进行监督检查指导。帮助乙方解决施工中遇到的重大技术难题,协助乙方协调好和业主的关系,协助解决好施工中的其它相关问题。搞好工程财务管理和工程核算台帐,负责和业主签订工程总承包合同。配合乙方做好建设行政主管部门组织的质量安全检查和工程的相关验收工作。对乙方因工程质量安全文明施工不到位,且甲方提出整改不力,受到建设单位批评,影响甲方信誉的,有罚款处置权指令停工整改权,直至解除合同权。造成的损失由乙方自负,并按本协议违约条款执行。乙方职责承认并严格履行甲方与建设单位所签订的工程施工合同及其和工程相关的各项条款,如有违约应承担切损失,甲方将乙方所缴纳的工程保证金或房产抵押等优先用于补偿损失。依法经营,独立核算,自负盈亏,按章纳税。涉及该工程的切费用,包括债权债务扣罚款,矛盾协调费用等均由乙方负责。工程施工过程中,牢固树立百年大计质量第的方针。要严格按照国家施工规范验收标准和施工图进行施工,按操作规程把好每道工序,凡前道工序不符合要求的,不得进入下道工序施工。坚决消灭质量通病如屋面墙面窗台卫生间等部位出现的渗漏,阳台倒泛水,现浇楼板面达不到设计厚度,内外墙抹灰空鼓龟裂渗漏等。严格把好质量关,杜绝重大质量事故,确保工程次验收合格。如因乙方施工质量问题,造成的质量不合格或出现重大质量事故的,除无条件的返修工程缺陷直至符合要求外,所发生的返工造成的损失,乙方自负。后果严重,无法挽回的,按相关程序追究责任人的法律责任。对工程不能次交验合格,出现次以上整改验交的,除负责整改到位及发生的切费用外,处以总价的罚款。工程联营体与承包比较为了明确联营体各成员在联营项目实施过程中的责任和权利,有必要制订联营体内部合同文件,以便各方各负其责,分担风险,独立地实施自己分工的任务。联营体内部合同应以联营体与业主签订的承包合同为基础,将联营体整体承担的合同责任分配给各成员公司分别承担。应明确联营体的章程,组织机构形式和权限分配,管理机构及费用分担,经营宗旨范围和规模,投资总额和注册资本各成员公司认缴资本的数额和方式及享有的权利和承担的义务,保函保险的办理,违约纠纷的处理及不可抗力的处理等等。工程承包商是在招投标竞争中取得投标人信赖的单位,其独立对工程承担各种合同所约定的责任和义务。在工程联营体实际运营中,联营中主体单位要以平等互利为基本原则,在相互竞争中充分发挥各自的优势。联营体之间要相互信任,明确各部门的责任,制定各项规章制度包括会议财务考勤分配文件呈报财产管理定期报表等,便于联营体之间的管理