负责向乙方作标高和放线位置和交底。负责现场指挥管理,放线和标高控制。乙方责任机械操作规程施工,对工人进行安全,质量技术交底。机械工人和司机持证上岗。服从甲方管理人员指挥,严格遵守甲方有关规章制度。乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的切事故含第者伤害均由乙方负责。进场后所有进场机械的燃料由甲方负责,但从与乙方结算工程款里扣除。经相关部门核实工程量分期支付工程款,进场开工后每十天结次工程款所有支付的工程款必须打入本人帐户内,违约方按合同法为准执行。乙方职责按承包协议执行符合资质要求而且具备定经济实力。自行组织调动本单位施工机械和施工人员按时进场施工,服从甲方管理,在要求的工期内完成所有的施工内容。切安全事故所产生的费用均由承包方自负。乙方不得将本工程分包及多人合作行为违反施工要求损坏村民及国家地方设施等,如发现违章情况,经核实甲方有权终止合同,由此引起的切损失和纠纷均由乙方自负。乙方不任意延期进场施工停工闹事,违者均由乙方自负。争议的解决方式如因本合同发生争议,应本着友好协商的原则,如不能解决,双方在项目所在地人民法院诉讼解决。其他未尽事宜双方根据协议条款,具体情况可签订补充协议,与本协议具有同等法律效力。资质施工计划安全施工协议书文明施工协议书农民工资承诺书防火防盗协议书进场日内由乙方主动交付甲方,违者乙方自负。本协议经双方代表签字盖章付清合同履约金后生效,工程竣工验收合格结清工程尾款后自动失效。本合同式份,甲方份,乙方份。注议标要求按本协议双方确认的条款为准执行,不采用条款不予执行。甲方盖章乙方盖章代表人签字代表人签字年月日全文完。工程承包施工协议书合同范本材料。规定工期自发包方下达开工令之日起至工程全部验收完工,有效工作日天按国家规定预算工期和双方议定工期为准,双方签合同协议以进场通知书进场为准。如果天不开工进场,甲方必须向乙方赔偿必要损失。议定价款经双方协商,承包方承担施工中所需的各种手续和费用。注环保公安交警城管路政。周边的工农关系社会关系都由甲方负责,如果乙方车辆手续不全产生的费用和责任都由乙方负责。施工中的土方采用固定价格,土方价元,石方价元所有单价均不含税价,属运距公里综合单价,超出公里按公里计算,以此类推,每公里每立方米增加元。红砂岩坚石同价计算。结算程序和方式每半个月结算实际工程量,施工每个月结算实际完成工程量的工程款,土方工程完工后余额个月后,个月之内次性结清。每月如未按合同支付工程款,所有的损失由甲方补偿乙方,机械每台每天按元,人工每人每天按元计算。总工程款余额如果未能在完工后半个月内结清,甲方必须以总工程款的来赔偿乙方损失。施工方机械进场甲方支付乙方总工程款的,工程正式开工天内再付乙方总工程款的,预付款的个月后工程款结清时扣除。工程进度乙方必须严格按照本工程所涉及的所有技术规范和图纸进行施工,承包方的切工程行为须由甲方现场代表签字认可,并服从现场指挥工程师及监理的指挥监督。如乙方施工中质量达不到质量要求需返工,由此造成的切损失由乙方负责。要求本工程重大质量责任事故和重大安全责任事故均由承包方负责,甲方不承担任何连带责任。甲方职责负责向乙方提供施工图技术资料不经甲方允许乙方不得擅自将甲方提供的图纸及技术资料向第方转借。负责解决乙方施工条件,即水电路通,负责施工场地及周边有关的协调工作,不得因此影响乙方正常施工,否则停工损失由甲方承担。未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。关于质量的约定乙方须严格按照甲方要求和施工图纸作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范等作为本工程的质量评定验收标准。如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。关于工期的约定如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。如因乙方责任造成中途无故停工窝工而影响工期,工期不顺延。因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。关于价款和结算的约定双方商定本工程合同承包价格执行安徽定额,人工费调整以巢湖定额站文件,材料单价以甲方审核单价为准,按实以定额直接费决算。规定工期自发包方下达开工令之日起至工程全部验收完工,有效工作日天按国家规定预算工期和双方议定工期为准,双方签合同协议以进场通知书进场为准。如果天不开工进场,甲方必须向乙方赔偿必要损失。议定价款经双方协商,承包方承担施工中所需的各种手续和费用。注环保公安交警城管路政。周边的工农关系社会关系都由甲方负责,如果乙方车辆手续不全产生的费用和责任都由乙方负责。施工中的土方采用固定价格,土方价元,石方价元所有单价均不含税价,属运距公里综合单价,超出公里按公里计算,以此类推,每公里每立方米增加元。红砂岩坚石同价计算。结算程序和方式每半个月结算实际工程量,施工每个月结算实际完成工程量的工程款,土方工程完工后余额个月后,个月之内次性结清。每月如未按合同支付工程款,所有的损失由甲方补偿乙方,机械每台每天按元,人工每人每天按元计算。总工程款余额如果未能在完工后半个月内结清,甲方必须以总工程款的来赔偿乙方损失。施工方机械进场甲方支付乙方总工程款的,工程正式开工天内再付乙方总工程款的,预付款的个月后工程款结清时扣除。工程进度乙方必须严格按照本工程所涉及的所有技术规范和图纸进行施工,承包方的切工程行为须由甲方现场代表签字认可,并服从现场指挥工程师及监理的指挥监督。如乙方施工中质量达不到质量要求需返工,由此造成的切损失由乙方负责。要求本工程重大质量责任事故和重大安全责任事故均由承包方负责,甲方不承担任何连带责任。甲方职责负责向乙方提供施工图技术资料不经甲方允许乙方不得擅自将甲方提供的图纸及技术资料向第方转借。负责解决乙方施工条件,即水电路通,负责施工场地及周边有关的协调工作,不得因此影响乙方正常施工,否则停工损失由甲方承担。进场后所有进场机械的燃料由甲方负责,但从与乙方结算工程款里扣除。经相关部门核实工程量分期支付工程款,进场开工后每十天结次工程款所有支付的工程款必须打入本人帐户内,违约方按合同法为准执行。乙方职责按承包协议执行符合资质要求而且具备定经济实力。自行组织调动本单位施工机械和施工人员按时进场施工,服从甲方管理,在要求的工期内完成所有的施工内容。切安全事故所产生的费用均由承包方自负。乙方不得将本工程分包及多人合作行为违反施工要求损坏村民及国家地方设施等,如发现违章情况,经核实甲方有权终止合同,由此引起的切损失和纠纷均由乙方自负。乙方不任意延期进场施工停工闹事,违者均由乙方自负。争议的解决方式如因本合同发生争议,应本着友好协商的原则,如不能解决,双方在项目所在地人民法院诉讼解决。其他未尽事宜双方根据协议条款,具体情况可签订补充协议,与本协议具有同等法律效力。资质施工计划安全施工协议书文明施工协议书农民工资承诺书防火防盗协议书进场日内由乙方主动交付甲方,违者乙方自负。本协议经双方代表签字盖章付清合同履约金后生效,工程竣工验收合格结清工程尾款后自动失效。本合同式份,甲方份,乙方份。注议标要求按本协议双方确认的条款为准执行,不采用条款不予执行。甲方盖章乙方盖章代表人签字代表人签字年月日全文完。工程承包施工协议书合同范本材料。施工工期按甲方要求满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划安排,不得因自身原因影响和延误工期。付款方式工程完工后付工程款,余款在基础验收后次付清。双方责任甲方责任甲方责任提供施工用电照明和施工用水。负责向乙方作标高和放线位置和交底。负责现场指挥管理,放线和标高控制。乙方责任机械操作规程施工,对工人进行安全,质量技术交底。机械工人和司机持证上岗。服从甲方管理人员指挥,严格遵守甲方有关规章制度。乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的切事故含第者伤害均由乙方负责。因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期天乙方向甲方赔付违约金元。乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。本合同式两份,甲乙双方各执份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。甲方签章乙方签字第篇土方工程承包施工协议书土方工程承包施工协议书甲方乙方因施工需要,甲方将米脂中学学生公寓楼教学楼工程的基础灰土工程分包给乙方施工,为确保工程进展顺利,明确双方责任的任务进度质量安全得到有效控制。经双方友好协商订立如下协议,双方共同遵守执行。工程名称米脂中学学生公寓楼教学楼工程工程地点米脂县承包范围灰土垫层承包工程内容外购黄胶土白灰由消解现场运至工地的费用机械人工土方进场发生和有关部门的协调费用由乙方承担工程承包方式包材料包工包质量包进度包文明施工包安全。白灰甲方送至指定的地方,消解所需人工机械水电和有关部门协调费用由乙方承担。消解后的熟石灰由现场运至工地的费用和有关部门的协调费用由乙方承担。单价元立方米压实方工程量计算以实际方量计算。质量要求严格按技术交底施工,质量符合地基基础工程验收规范要求。本协议自签字之日起生效,工程结算付款后废止。本协议式肆份,甲方叁份,乙方壹份补充如有延期,筹建处下发的罚款单由乙方负责,乙方在施工中,所用的轮车和拖拉机造成损坏,维修费由乙方负责。甲方签章年月日乙方签字年月日分项工程承包施工协议书发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方经双方协商同意,甲方将部分单项工程发包给乙方施工,为明确相互责任,特签订本协议以资共同