认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认，承包人应于工程师发出口头指令后天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后小时内不予答复，应视为承包人要求已被确认。第五章建设工程施工合同示范文本承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后小时内提出书面申告，工程师在收到承包人申告后小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。因指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。第五章建设工程施工合同示范文本工程师应按合同约定及时向承包人提供所需指令批准并履行其他约定的义务。工程师易人，发包人应至少于易人前天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。第五章建设工程施工合同示范文本六承包人承包人指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程承包主体资格的当事人极其合法继承人。承包人按照合同规定进行施工竣工并完成工程质量保修责任。承包人的工作。第五章建设工程施工合同示范文本根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计与工程配套的设计，经工程师批准后使用，发生的费用由发包人承担。向工程师提供年季月度工程进度计划及相应统计报表。按工程需要提供和维修使用的照明维护设施，并负责安全保卫工作。第五章建设工程施工合同示范文本按专用条款约定向发包人提供施工现场办公和生活设施，费用由发包人承担。遵守有关部门对施工场地交通噪音以及环保和安全审查的管理规定，并办理相关手续，书面通知发包人。发包人承担费用，因承包人责任造成的罚款除外。已竣工工程在未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责保护工作。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。第五章建设工程施工合同示范文本按专用条款的约定做好地下管线和邻近建筑物构筑物文物古树名木的保护工作。保证施工现场的环保符合有关部门的规定。在专用条款中约定的其他工作。如果承包人提出使用专利技术或特殊工艺，必须报工程师认可后实施，承包人负责办理手续承担费用。第五章建设工程施工合同示范文本项目经理项目经理由承包人指定，是合同履行的代表。承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和受到的时间后生效。项目经理必须按照工程师认可的施工组织设计并依据工程师发出的指令组织施工。项目经理易人同工程师易人。第五章建设工程施工合同示范文本承包人安全施工的责任承包人应遵守安全生产法，严格按照安全标准组织生产。承包人在动力设备高压线地下管道密封防震车间易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全保卫措施，经工程师认可后实施，费用由发包人承担。第五章建设工程施工合同示范文本实施爆破作业，在放射毒害性环境中含储存运输使用及使用毒害性腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全保护措施，经工程师认可后实施，费用由发包人承担。发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定上报有关部门并通知工程师。所需费用由事故方承担。第五章建设工程施工合同示范文本工程分包承包人按专用条款的约定分包部分工程。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包出去。承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给其他人。第五章建设工程施工合同示范文本工程分包不能解除承包人任何责任与义务。分包单位的任何违约行为安全事故或疏忽导致工程损坏或给发包人造成其他损失，承包人承担责任。分包工程价款由承包人与分包单位结算。未经书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后小时内报告当地文物管理部门，合同双方按有关管理部门要求采取保护措施。发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。第五章建设工程施工合同示范文本如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者承担相应责任。施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于小时以内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。第五章建设工程施工合同示范文本七合同价格合同价款是指在协议中约定，用以支付承包人按照合同要求完成承包范围内全部工程并承担保修责任的价款。合同价款般依据中标通知书中的中标价格确定。合同价款约定后，任何方不得擅自改变，但他不是最终的合同结算价格。最终合同结算价格还包括工程过程中发生的经工程师确认后追加的合同价款。第五章建设工程施工合同示范文本合同的计价方式。合同价款可采用下列方式中的种确定固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款中包括的风险范围，风险费用的计算方法及风险范围以外的合同价款调整方法。在约定的风险范围内合同价款不再调整。可调价格合同。双方在专用条款内约定合同价款调整方法。成本加酬金合同。双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。第五章建设工程施工合同示范文本合同价款的调整。可调价格合同中价格调整范围包括国家法律行政法规和国家政策变化的影响。由国务院各有关部门县级以上各级人民政府建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构公布的价格调整。周内非承包人原因停水停电停气造成停工累计超过小时。第五章建设工程施工合同示范文本双方约定的其他调整因素。承包人应当在上述情况发生后天内，将调整原因金额以书面形式通知工程师，工程师确认后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师受到承包人通知后天内不做答复也不提出修改意见，视为该项调整已经同意。第五章建设工程施工合同示范文本工程预付款。如果本工程实行预付款，则双方应当在专用条款内约定预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前天。若发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间天后向发包人要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按约定预付，承包人可在发出通知后天停止施工。发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。第五章建设工程施工合同示范文本工程量的确认承包人应按专用条款约定的时间向工程师提交以完工程量的报告。工程师接到报告后天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。工程师收到承包人报告后天内未进行计量，从第天起承包人报告中开列的工程量既视为已被确认，将作为工程价款支付的依据。工程师对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，不予计算。第五章建设工程施工合同示范文本工程款支付。工程款支付范围通常包括在双方计量确认后天内，发包人应向承包人支付的工程款。按约定时间发包人应按比例扣回的预付款。第五章建设工程施工合同示范文本按照合同价格调整条款确定的合同价款增减，及由于设计变更调整的合同价款和按其他条款约定的追加合同价款。发包人超过约定的时间不支付工程款，承包人可以向他发出付款通知发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。第五章建设工程施工合同示范文本竣工结算工程竣工验收报告经发包人认可后天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人自收到竣工结算报告及结算资料后天内进行核实给予确认或提出修改意见。在发包人确认竣工结算报告后应向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后天内将竣工工程交付发包人。第五章建设工程施工合同示范文本发包人收到竣工结算报告后天内无正当理由不办理竣工结算手续或不按时支付工程竣工结算价款，从第天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。发包人收到竣工结算资料及结算报告后天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付。发包人收到竣工结算资料及结算报告后天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人向人民法院申请将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。第五章建设工程施工合同示范文本工程竣工验收报告经发包人认可后天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或竣工结算价款不能及时支付。若发包人要求交付工程，承包人应当交付若不要求交付工程，承包人承担保管责任。第五章建设工程施工合同示范文本八工期与进度控制合同工期指在协议书中约定按总日历天数包括法定节假日计算的承包天数。开工日期是指双方在协议书中约定的，承包人开始施工的绝对或相对日期。施工合同关于开工有如下规定承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。第五章建设工程施工合同示范文本若承包人不能按时开工，应当在不迟于协议书约定的开工日期前天，向工程师提出延期开工的申请。工程师在接到申请后小时内以书面形式答复承包人工程师在接到申请后小时内未答复，视为同意承包人的要求。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师以书面形式通知承包人后，可推迟开工日期。工期顺延。第五章建设工程施工合同示范文本竣工日期是指由协议书规定的承包人完成承包范围内的工程的绝对或相对的日期。实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日期如果工程没有达到合同所规定的竣工要求，必须在做修改，则实际竣工日期为承包人在次提请发包人验收的日期。第五章建设工程施工合同示范文本进度计划承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师应在专用条款约定的时间内予以确认或提出修改意见，逾期不确认，则视为已同意。若群体工程采用分阶段施工，则承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，分阶段编制进度计划，其具体内容在专用条款中约定。承包人必须按照工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查监督。若工程实际进度与已确认的进度计划不符，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。第五章建设工程施工合同示范文本暂停施工在工程师认为确有必要时，可以书面要求承包人暂停施工，并在提出要求后小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施工程的处理意见后，可以提出书面复工要求，工程师应当在小时给予答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人责任停工，由发包人承担所引起的承包人的损失，相应顺延工期因承包人责任停工，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。第五章建设工程施工合同示范文本工期延误。因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延发包人不能按专用条款的约定提供图纸及开工条件发包人不能按约定日期支付预付款进度款，致使工程不能正常进行工程师没能按合同约定提供所需指令标准等，致使施工不能正常进行第五章建设工程施工合同示范文本示范文本是根据年版合同法以及中文翻译为“菲迪克”条件制定而来。它是我国建设工程领域的强制法规。第五章建设工程施工合同示范文本