1、同时,双方协商后可提前终止合同。按照有关规定,发包人承包人应分清职责,由事故职责方承担相应的职责。发包人承包人对事故职责有争议时,应按政府有关部门的认定处理。对本工程的安全生产标准,双方约定如下。第条工程质量验收与保修工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸发包人指令和国家及当地政府施工验收规范标准之间有差异或不致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。承包人务必按照国家规定的质量检验标准施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,由乙自行负责。甲方乙方负责人负责人电话电话年月日年月日注。
2、其他状况。承包人应在上述状况发生后日内,就延误资料和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。付款方式与工期该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展状况借给乙方必须数量的生活费,主体封顶付至劳务费的。工程竣工付至劳务费的。办完工程结算付至劳务费的。留待保修期满后个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金万元。乙方在施工现场务必按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将。
3、根据甲方与业主签订的合同给予处罚。双方权力与义务甲方甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款资料实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包资料,乙方应无条件遵照执行。甲方带给给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。甲方对乙方带给来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员律清退,不得入场施工。乙方乙监督和检查,并及时向发包人带给有关状况和资料。承包人确认为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理协调工作。第十条违约职责发包人违约职责由于发包人原因造成停工窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行。
4、委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。第十条保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。,甲乙双方有职责采取必要的措施减少损失。第十条争议乙双方在履行合同时发生争议,能够自行协商解决否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。,除非出现下列状况,双方都应继续履行合同,持续工作连续,保护好已完工作成果单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同调解要求停止合同工作,且为双方理解仲裁机构要求停止合同工作法院要求停止合同工作。第十条合同履约保证金元。承诺条件,如工期质量安全环境保护礼貌施工施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上资料所规定最新劳务承包合同范本整理版工期不顺。
5、誉现场设备及对工程造成必须经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方务必自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。本合同式叁份,甲方份,乙方份,经双方签字后生效。行,不得违反。本协议式份,双方各执份,具有同等法律效益。甲方乙方代表代表年月此单项承包务必确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员务必服从甲方管理人员的安排,务必严格遵守安全操作规程,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底。
6、施工检查验收,监督承包人的工程进度工程质量安全生产及按图施工状况,材料领用状况及行政管理事务。负责解决施工中存在或发生的技术问题。负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全质量工期场容等方面发现有违反合同约定资料的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。负责组织工程的验收工作。本工程发包人施工代表为,负责日常施工的管理协调工作。发包人也可委托有现场签认用工办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前日通知承包人。第十条承包人的权利和义务承包人对与其确定劳动关系的作业工人务必认真审查,保证人员的政治素质身体素质和技术水平,工人年龄不得低于周岁。
7、现场规整与清理米范围内地面水平运输制作设备的维护保养材料的节约与其他队伍配合等资料。工程质量与安全根据业主要求,该工程质量要求到达优良,因方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。乙方有权拒绝甲方不贴合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应带给人员名单身份证。乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博卖淫嫖娼等。旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。为确保工期,乙方务必按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。违约职责与其他以上条款双方务必严格遵守,任何方违反或造成工程停工,务必追究违约方职责。如因乙方原因损害公司。
8、进行资格审查,对乙方违反合同条款资料实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包资料,乙方应无条件遵照执行。甲方带给给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。甲方对乙方带给来本合同双方约定后生效。合同签订时间合同签订地点甲方盖章乙方盖章。乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。甲方乙方负责人负责人电话电话年月日年月日注本协议式份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力最新劳务承包合同范本甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。工程名。
9、,发生的费用由承包人承担。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后日内由发包人承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为贴合合同要求,工程交工。对本工程的质量标准,双方约定如下。第条工期延误对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。因战争动乱自然灾害或非发包人承包人职责造成的爆炸火灾等不可抗力设计变更和工程量增加发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工务必的指示工程材料图纸等,致使施工不能正常进行周内非承包人原因停水停电停气或机具供应不及时造成停工窝工累计超过小时发包人同意工期顺延。
10、,不得超过周岁。予以罚款,乙方人员务必服从管理人员指挥,遵守工地切规章制度。将身份证计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。付款方式与工期该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展状况借给乙方必须数量的生活费,主体封顶付至劳务费的。工程竣工付至劳务费的。办完工程结算付至劳务费的。留待保修期满后个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金万元。乙方在施工现场务必按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。双方权力与义务甲方甲方有权对乙。
11、协议式份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力最新劳务承包合同范本甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。工程名称与地点该工程为长沙学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。承包方式与要求该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税包工包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。工程承包单价与资料经双方协商,该工程按元的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下资料完成建设方带给的全套施工图纸交底纪要变更的有关施工的全部资料。
12、与地点该工程为长沙学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。承包方式与要求该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税包工包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。工程承包单价与资料经双方协商,该工程按元的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下资料完成建设方带给的全套施工图纸交底纪要变更的有关施工的全部资料现场规整与清理米范围内地面水平运输制作设备,不因先期已经甲方验收而减轻乙方职责。甲方或施工场地内第方的工作务必乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。配合第方工作的费用另外协商第十条工程保修期限,乙方应在接到维修通知后按甲方要求资料和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
某某某最新劳务承包合同范本（整理版）