1、剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给业主。征得业主的同意,监理单位有权发布开工令停工令,但应当事先向业主报告。博物馆建设工程监理合同合同范本材料。工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理单位自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。日是指任何天零时至到第天零时的时间段。月是指根据公历从个月份中任何天开始到下个月响应日期的前天的时间段。建设工程委托监理合同使用的法律是指国家的法律行政法规,以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规地方规章。本合同文件使用汉语语言文字书写解释和说明。如专用条款约定使用两种以上含两种语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。监理单位义务监理单位按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理单位人员,向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单监理规划,。
2、提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。业主应当在专用条款约定的时间内就监理单位书面提交并要求做出决定的切事宜做出书面决定。业主应当授权名熟悉工地情况能在规定时间内做出决定的常驻代表,负责与监理单位联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。业主应当将授予监理单位的监理权力,以及监理单位主要成员的职能分工监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第人签订的合同中予以明确。业主应在不影响监理单位开展监理工作的时间内为监理单位取得如下资料提供便利本工程使用的原材料购配件设备等生产厂家名录。提供与本工程有关的协作单位配合单位的名录。博物馆建设工程监理合同合同范本材料。工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理单位自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。日是指任何天零时至到第天零时的时间段。月是指根据。
3、公历从个月份中任何天开始到下个月响应日期的前天的时间段。建设工程委托监理合同使用的法律是指国家的法律行政法规,以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规地方规章。本合同文件使用汉语语言文字书写解释和说明。如专用条款约定使用两种以上含两种语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。监理单位义务监理单位按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理单位人员,向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单监理规划,完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的家里业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向业主报告监理工作。监理单位在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,认真勤奋地工作,为业主提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。监理单位使用业主提供的设施和物品属业主财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施。
4、提供的工程资料及提供时间合同签订后日内。第条业主应在天内对监理单位书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。第条业主免费向监理机构提供如下设施必要的办公生活用房。提供必要的食堂搭伙条件,费用自理。监理单位自备的业主给予补偿的设施如下补偿金额本条不适用。第条在监理期间,业主免费提供名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。第条监理单位在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失累计赔偿额不超过监理报酬总数扣税赔偿金直接经济损失报酬比例扣除税金第条经双方协商同意按以下的计算办法支付时间与金额,支付监理单位的报酬按建设工程形象进度以季度分期进行拨付,工程竣工验收交付使用后按实际完成工程量拨付至的监理费,监理费作为质量保证金,至全部工程质量保修期期满后天内付清余款年内不计利息分期偿还第年付,第年付,第年付。
5、主的经济损失,应当向业主赔偿。累计赔偿总额除本合同第条规定以外不应超过监理报酬总额除去税金。监理单位对承包人违反合同规定的质量要求和完工交图交货时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理单位不承担责任。但对违反第条规定引起的与之有关的事宜,向业主承担赔偿责任。监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时,监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出和损失。业主责任业主应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理单位造成的经济损失。监理单位处理委托业务时,因非监理单位原因的事由受到损失的,可以向业主要求补充损失。业主如果向监理单位提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔引起的监理单位的各种费用支出。合同生效变更与终止由于业主或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长。
6、求不能成立,则应当补偿由该索赔引起的监理单位的各种费用支出。合同生效变更与终止由于业主或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理单位应当将此情况与可能发生的影响及时通知业主。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时,监理单位应当立即通知业主。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。监理单位向业主办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和业主已签订工程保修责任书,监理单位收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同,应当在日前通知监理方,监理方。
7、要的工程资料。业主应当在专用条款约定的时间内就监理单位书面提交并要求做出决定的切事宜做出书面决定。业主应当授权名熟悉工地情况能在规定时间内做出决定的常驻代表,负责与监理单位联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。业主应当将授予监理单位的监理权力,以及监理单位主要成员的职能分工监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第人签订的合同中予以明确。业主应在不影响监理单位开展监理工作的时间内为监理单位取得如下资料提供便利本工程使用的原材料购配件设备等生产厂家名录。提供与本工程有关的协作单位配合单位的名录。博物馆建设工程监理合同合同范本材料。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延迟而超过书面约定的日期,双方应进步约定相应延长的合同期。监理单位对监理工作质量负终身责任。监理单位在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理单位过失而造成了。
8、应当承担的责任。监理报酬正常的监理工作附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条款中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。如果业主在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理单位支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后日起计算。支付监理报酬所采取的货币币种汇率由合同专用条款约定。如果业主对监理单位提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书小时内向监理单位发出表示异议的通知,但业主不得拖延其它无异议报酬项目的支付。其它委托的建设工程监理所必要的监理单位人员出外考察材料设备复试,其费用支出经业主同意的,在预算范围内向业主实报实销。在监理业务范围内,如需聘请专家咨询或协助,由监理单位聘用的,其费用由监理单位承担由业主聘用的,其费用由业主承担。监理单位在监理工作过程中提出的合理化建议,使业主得到了经济效益,。
9、双方同意按以下的计算方法支付时间与金额,支付附加工作报酬发生时另行商议。双方同意按以下的计算方法支付时间与金额,支付额外工作报酬发生时另行商议。第条双方同意用人民币支付报酬。第条奖励办法本条款不适用。第条本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由潮州市仲裁委员会仲裁当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。全文完。在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄漏与本工程本合同业务有关的保密资料。业主义务业主在监理单位开展监理业务之前应按照合同约定向监理单位支付预付款业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理单位承担,则应在专用条件中明确委托的工作和响应的报酬。业主应当在双方约定的时间内免费向监理单。
10、应当立即安排停止执行监理业务。监理单位在应当获得监理报酬之日起日内仍未收到支付单据,而业主又未对监理单位提出任何书面解释时,或根据第条及第条暂停执行监理业务时超过个月的,监理单位可向业主发出终止合同的通知,发出通知后日内仍未得到业主答复,可进步终止合同的通知,如果第份通知发出后日内仍未得到业主答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。业主承担违约责任。监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。当业主人认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若业主发出通知后日内没有收到答复,可在第个通知发出后日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理单位承担违约责任。合同协议的终止并不影响各方应有的权利。
11、成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的家里业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向业主报告监理工作。监理单位在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,认真勤奋地工作,为业主提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。监理单位使用业主提供的设施和物品属业主财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给业主。在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄漏与本工程本合同业务有关的保密资料。业主义务业主在监理单位开展监理业务之前应按照合同约定向监理单位支付预付款业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理单位承担,则应在专用条件中明确委托的工作和响应的报酬。业主应当在双方约定的时间内免费向监理单位提供与工程有关的为监理工作所需。
12、主应按专用条款中的约定给予经济奖励。监理单位驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济效益。监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。监理单位在监理过程中,不得泄漏业主申明的秘密,监理单位亦不得泄漏设计人承包人等提供并申明的秘密。监理单位对于由其编制的所有文件拥有版权,业主仅有为本工程使用或复制此类文件的权利。争议的解决因违反或终止合同引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决如未能达成致,可提交主管部门协调,如仍未能达成致时,根据双方约定提交仲裁机构仲裁,或向人民法院起诉。第专用条款第条本合同使用的法律及监理依据见本招标文件第部分。第条监理范围和监理工作内容潮州海外潮人博物馆建筑物和室外环境及配套工程施工阶段至全部工程质量保修期满的全过程监理服务。第条外部条件包括本条不适用。第条业主应。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
博物馆建设工程监理合同-合同范本材料
