1、范文。运输包括场内全部水平及垂直运输。所有材料不计次转运费。施工前后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。清理架子拆除后全部架管扣件的清理清洗及按规格堆放整齐至指定地方。施工前后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。材料装卸领用及保管所有到场材料的卸车,及出场材料的装车。乙方按甲方现场材料领用管理办法办理材料领用手续。甲方采购租赁的钢材架管扣件,应达到国家标准,材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。其他单位或个人使用需经乙方同意工,如发生擅自停工,乙方须赔偿甲方切损失,并根据对工程影响大小,罚款元。乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,。
2、种级别工作证号码及身份证号码,作为本合同附件。在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于,服从发包人的统筹安排,统调动。当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。第十条违约责任发包人违约责任由于发包人原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。由于发包人施工人员指挥造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,掺。
3、生活区清洁卫生。包质量目标确保次交验合格。承包费用甲方在签约前天收取乙方万元的履约保证金。在合同承包范围内,乙方完成规定的工作内容,且施工质量达到验收标准,工期安全及文明施工等达到甲方要求,劳务承包费用按建筑面积包干。第十条材工程劳务合同模板范文工人员每人每天元的生活费。所有劳保费包含在包干价中,甲方不另承担。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣雨鞋等劳保用品,安全帽工作服如果需要由甲方统规定统办理,费用乙方负责。此合同单价包含各种税费,甲方不代扣乙方任何款项。乙方必须严格执行国家地方和项目部制定的安全操作规程安全管理细则安全管理制度及治安管理条例。乙方应杜绝重大伤亡事故的发生,施工期间,乙方人员发生的大小安全事故除第方原因由乙方负全部责任,并承担所有由此而。
4、加倍处罚。乙方应该有较强的经济基础,甲方由于其它原因暂不能按时结账,乙方应自行保证施工人员个月的生活费。甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期质量现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,没收履约保证金由乙方承担由此造成的损失。因停水停电甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。因停水停电甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过小时延误且确有部分人员无法另行安排调剂期它工作,经甲方确认后给予实际误体素质和技术水平,工人年龄不得低于周岁,不得超过周岁。承包人需将其作业人员登记造册须写明姓名性别年龄籍贯工。
5、合同法和建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任,经双方协商签订本合同。工程名称工程地点施工工期根据甲方与业主的总承包合同确定。乙方进场日期由甲方通知,乙方在接到甲方通知后周内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。承包范围工程范围在业主规定甲方范围内的工程的土方清基及回填工程砼工程模板工程钢筋工程脚手架工程及现场安全文明施工。工作内容施工准备工作根据施工组织设计要求的场地平整现场临时排水设施生产临建搭设及拆除临时用电用水的接通拆除等工作内容。土方清基及回填工作内容清基配合土方施工单位的清基工作,开挖及转运基础的,可约定以下方式解决争议在选定的方式前划向北京仲裁委员会申请仲裁。向人民法院起诉。第十条。
6、更换调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务窝工损失承包人自负,并书面通知承包人,直至终止合同。因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。第十条合同争议的解决在履行合同过程本合同在完成分包工作内容结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十条本合同正本式份,具有同等法律效力,双方各执份,备案留存份,副本份。工程劳务合同范本发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任,经双方协商签订本合同。工程名称工程地点施工工期根据甲方与业主的总承包合同确定。乙方进场日期由甲方通知,乙方在接到甲方通知后周内进场。终止日期根据工程进展。
7、及回填工程砼工程性别年龄籍贯工种级别工作证号码及身份证号码,作为本合同附件。在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于,服从发包人的统筹安排,统调动。当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。第十条违约责任发包人违约责任由于发包人原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。由于发包人施工人员指挥造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人。
8、料和制成品分类堆放等全部操作过程安装立模板立支撑锯钉木带拉杆斜撑垫楞垫板钻眼穿绑铁丝木螺丝安木包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。承包人违约责任因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司发包人承包人共同对己完成的工程量进行签认。承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行。
9、合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。工程劳务合同模板范文。本合同在完成分包工作内容结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十条本合同正本式份,具有同等法律效力,双方各执份,备案留存份,副本份。工程劳务合同范本发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任,经双方协商签订本合同。工程名称工程地点施工工期根据甲方与业主的总承包合同确定。乙方进场日期由甲方通知,乙方在接到甲方通知后周内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。承包范围工程范围在业主规定甲方范围内的工程的土方清基。
10、产生的全部费用,甲方不负任何责任。如因第方原因引起的安全事故,甲方协助乙方追究第方责任。由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成第方人员轻伤,在包干结算价中扣除元人次造成第方人员重伤,在包干结算价中扣除元人次造成第方人员死亡,在包干结算价中扣除元人次。对于产生严重后果的,对肇事人交有关部门追究法律责任,并没收履约保证金。十文明施工施工期间,应加中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解调解或和解调解不成的,可约定以下方式解决争议在选定的方式前划向北京仲裁委员会申请仲裁。向人民法院起诉。第十条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。工程劳务合同模。
11、向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期由乙方负责,乙方也应保证退场设备及配电箱柜完好和运转正常。配电柜只提供现场总配电柜钢筋及木工棚的主配电柜各楼层主配电柜,配件由甲方提供。包小型机具工具及照明用具等费用本工程的所有小型机具及工具全由乙方自行负责。包括如手推车电钻电锤灰槽灰刀刮杆线锤吊线板灰桶碘乌灯高压钠灯白炽灯泡等。生活用水用电不进行定额用量包干,但在生活区内发现次无人在场的长流水或长明灯给予乙方元的处罚。包工期目标乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求,因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求,应承担相应违约损失。包安全文明施工目标文明施工工作内容要求保证施工工作面及。
12、料外加剂等材料以及成品砼场内外全部水平垂直运输。采用商品砼时,则包括输送搅拌车泵车垫楞放收卸料滑槽,搭拆砼输送管架,安装拆卸清洗输送管等。无论采用何种方式,均包括切配合用工。所有材料不计次转运费。清理砼浇筑前清除模板内杂物弥补缺失水泥垫块检查砼标高及轴线控制砼浇筑时,浇筑后及木工拆模后清扫打凿撒在模板外包括模板木枋钢筋架管以及楼地面上的砼清理或清洗振动器振动棒砼输送管料斗滑槽配料场在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补,处理砼缺陷等,所有废渣垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。模板工程含木制工程工作内容准备工作熟悉施工图纸,配合本工程施工员操平放线,限数限次限量,领退料具,做好施工前准备工作。模板及木制作选配料划线截料砍边平口对缝,钉木带垫块制作及场内取。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
工程劳务合同模板范文