1、由乙方负责。设备,详见本合同附件甲方提供装潢材料清单的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第条付款方式,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半,甲方即第次付施工工费的。剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费甲方付清工程价款,详见本合同附件家庭装潢工程工程结算表,乙方开具统,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件家庭装潢工程工程定或违反国家法律法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失未。
2、可向工程所在地人民提起诉讼。在争议协商或诉讼期间,承包方应继续按约定履行义务。如果承包方停工视为违约,按本合同承担违约责任。变更和解除合同经双方签章生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同方,要以书面形式提出,应按合同总价款支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十其它约定本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。发包方签章承包方签章年月日年月日承包房屋装修合同范本协议书委托方甲方承接方乙方工程项目甲乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。。
3、由甲方负责。,乙方提前进行下阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。第条纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协议约定向区仲裁委员会申请仲裁人民提起诉讼第十条协议的变更和解除,双方必须严格遵守。任何方需变更协议内容,应经协商致后,重新签订补承包房屋装修合同范本五篇整理版括罚款,由乙方负责并承担责任。第十条合同的变更和解除合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同方,要以书面形式提出,应按合同总价款支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意。
4、办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责因方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故包。
5、按揭的凭证及相关文件复印件交给乙方。第条工程工期,每日按工费的作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟日,以装潢工程价款中人工费的作为误工费支付给乙方元。甲方自行挑选的材料设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。,因工程质量问题双方意见不而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。潢专业委员会。设备,产品质量由甲方自负施工质量由乙方负责。,须在工程开工前通。
6、料决算清单。,双方同意参照上海市地方标准住宅装饰装修验收标准规定。,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。设备,产品质量由甲方自负施工质量由乙方负责。,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。第条材料供应,对本合同中所用材料律实行明码标价。详见本合同,详见本合同附件家庭装潢工程工程项目变更表,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。,每逾期天按未付工程价款额的支付给乙方。,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件复印件交给乙方。第条工程工期,每日按工费的作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延。
7、工费的。剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算或共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由承包方负责并承担责任。争议解决双方约定,在履行本设计协议过程中产生争议时,双方协商解决,如无法协商解决,任何方均可向工程所在地人民提起诉讼。在争议协商或诉讼期间,承包方应继续按约定履行义务。如果承包方停工视为违约,按本合同承担违约责任。变更和解除合同经双方签章生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同方,要以书面形式提出,应按合同总价款支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十其它约定本合同式份,甲。
8、内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条争议解决期间,双厨卫,总计施工面积平方米。室,计平方米厅,计平方米厨房,计平方米卫生间,计平方米阳台,计平方米过道,计平方米其他注明部位,计平方米。详见本合同附件家庭装潢施工内容单和施工图。天工程开工日期年月日工程竣工日期年月日第条工程价款工程价款金额大写元,详见本合同附件家庭装潢工程材料预算表。材料款元人工费元设计费元施工清运费元搬卸费元管理费元税金元其他费用注明内容元。第条质量要求规格名称,经双方认可。详见本合同附件家庭装潢工程材。
9、知乙方,以便于工作衔接。第条材料供应,对本合同中所用材料律实行明码标价。详见本合同附件家庭装潢工程材料预算表。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。设备,详见本合同附件甲方提供装潢材料清单的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第条付款方式,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半,甲方即第次付施工。
10、办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。第十条垃圾清运因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责支付垃圾清运费用人民币元此费用不在工程价款内。第十条声明及保证甲方甲方为家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。甲方签署和履行本合同所需的切手续均已办妥并合法有效。在签署本合同时,任何仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决附件家庭装潢工程材料预算表。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失。
11、乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。发包方签章承包方签章年月日年月日承包房屋装修合同范本协议书委托方甲方承接方乙方工程项目甲乙双方经友好洽谈乙方提供施工需用的水电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。参加甲方召集的现场交底。全权负责协议履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。第条违约责任,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。,至逾期天后,每逾期天乙方向甲方支付元违约金。,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,。
12、为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同,以便共同遵守。第条工程概况房型层式室厅地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。应主动出示企业营业执照会员证书或施工资质如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明经办业务员必需有法人代表的委托证书。指派姓名为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。负责施工现场的安全,严防火灾佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
承包房屋装修合同范本五篇（整理版）