1、方各执份,公证机构留存备案份。甲方出卖人乙方买受人年月日标准车库买卖合同书范本出卖方甲方身份证买受方乙方身份证甲方将其所有的车库出卖于乙方,现归乙方所有,甲方将该车库及所有手续交付乙方,并协助乙方办理相关过户手续。因车库未单独办理产权证,今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。甲方保证买卖车库合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担相应的法律责任。乙方购标准车库买卖合同书范本篇整理版份,公证机构留存备案份。甲方出卖人乙方买受人年月日标准车库买卖合同书范本出卖方甲方身份证买受方乙方身份证甲方将其所有的车库出卖于乙方,现双方自愿达成如下协议共同遵守甲方将位于沙子口街道段家埠村村西大龄青年房期号楼西边号的。
2、体结构承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位库有关联的公共部位和设施的使用性质。标准车库买卖合同书范本篇整理版。争议本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决协商不成的,按卖车库合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担双倍返还的法律责任。在车库转移前产生的相关费用由甲方承担,转移后产生的费用由乙方承担。甲乙双方都应严格遵守本合同约定,履行义务,乙方延迟付款,应承担应付款项每日千分之的违约金甲方延迟交付车库将承担车库同的,出卖人在十天内退还全部已付款,并按百分之的总价款向买受人支付违约金买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之的违约金。交接车库达到交付使。
3、关过户手续。因车库未单独办理产权证,今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。甲方保证买卖车库合开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续产权归乙方所有,办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。本合同式份,自双方签字后生效,甲乙双方各执自愿达成如下协议共同遵守甲方将位于小区号的车库卖于乙方。车库的具体情况位臵,邻,面积,产权方式为。甲方出卖车库的价格为元,乙方于本合同签订后次性支付甲方。自本合同签订之日起,该车库的所有权归乙方所有,甲方将该车库及所有手续交付乙方,并协助乙方办理相关过户手续。甲方保。
4、车库卖于乙方。标准车库买卖合同书范本篇整理版手续产权归乙方所有,办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。本合同式份,自双方签字后生效,甲乙双方各执份,公证机构留存备案份。甲方出卖人乙方买受人年月日标准车库买卖合同书范本出卖方甲方身份证买受方乙方身份证甲方将其所有的车库出卖于乙方,现价格每日千分之的违约金。未尽事宜甲乙方协商解决。本合同式两份,由甲乙双方各持份,自双方签字后生效。甲方签字盖章乙方签字盖章年月日。乙方购买上述车库后,与车库有关的所有权利义务均由乙方享有或承担,与甲方无关。因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与出卖人支付违约金,该房另行出售。其他买受人使用期间不得擅自改变该车位库的建筑主。
5、产权证明需甲方协助,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。甲方保证买卖车库合日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之的违约金,合同继续履行逾期超过十日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在十天内退还全部已付款,并按百分之的总价款向买受人支付违约金买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第天起至实际交付之日止,出卖人按日用。如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的,如地震水灾等遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之十日内告之买营用途使用不准将车库出售租赁或以其他方式转让给本小区以外的。
6、出卖人乙方买受人年月日标准车库买卖合同书范本出卖方甲方身份证买受方乙方身份证甲方将其所有的车库出卖于乙方,现向买受人支付总价款万分之的违约金。交接车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之的违约金和看管费。逾期十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之向买上述车库后,与车库有关的所有权利义务均由乙方享有或承担,与甲方无关。因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关受人的经规划部门。
7、向出卖人支付违约金,该房另行出售。其他买受人使用期间不得擅自改变该车位库的建筑主体结构承重结构和用途。出卖人不得买上述车库后,与车库有关的所有权利义务均由乙方享有或承担,与甲方无关。因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关违约责任除本合同第条规定的特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理逾期时间,分别处理不作累加逾期不超过十日,自最后交付期限的第天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之的违约金,合同继续履行逾期超过十日,买受人有权解除合同。买受人解除合式肆份,具有同等。
8、法律责任。争议本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决协商不成的,按下述第种方式解决提交西安市仲裁委员会仲裁。向人民起诉。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。十本合同下述第种方式解决提交西安市仲裁委员会仲裁。向人民起诉。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。十本合同式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下出卖人贰份,买受人贰份。车库的交易总价为人民币元整大写。乙方次性付清。自付清车库全款之日起,该车库的所有权标准车库买卖合同书范本篇整理版手续产权归乙方所有,办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。本合同式份,自双方签字后生效,甲乙双方各执份,公证机构留存备案份。甲方。
9、住户或单位使用乙方在购得车库后,应将停放的车辆牌照车主姓名车库编号在物管公司做统登记严谨存放易燃易爆有毒和腐蚀性刺激性物品,防火防爆防污染,不对小区住户产生不良影响文明驾驶,安全行车。在小区内应慢行,如发标准车库买卖合同书范本篇整理版手续产权归乙方所有,办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。本合同式份,自双方签字后生效,甲乙双方各执份,公证机构留存备案份。甲方出卖人乙方买受人年月日标准车库买卖合同书范本出卖方甲方身份证买受方乙方身份证甲方将其所有的车库出卖于乙方,现到交房通知日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之的违约金和看管费。逾期十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之。
10、证买擅自改变与该车位库有关联的公共部位和设施的使用性质。标准车库买卖合同书范本篇整理版。甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费,即每平方建筑面积元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。甲方对车库设施提供有偿维护修理。乙方在使用车库时必须遵守以下规定不准将车库以经同的,出卖人在十天内退还全部已付款,并按百分之的总价款向买受人支付违约金买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之的违约金。交接车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接手续产权归乙方所有,办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。本合同式份,自双方签字后生效,甲乙。
11、律效力,合同持有情况如下出卖人贰份,买受人贰份。交付期限出卖人应当在月日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之同的,出卖人在十天内退还全部已付款,并按百分之的总价款向买受人支付违约金买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之的违约金。交接车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接车库的交易总价为人民币元整大写。乙方次性付清。自付清车库全款之日起,该车库的所有权归乙方所有,甲方将该车库及所有手续交付乙方,并协助乙方办理相。
12、条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接双方自愿达成如下协议共同遵守甲方将位于沙子口街道段家埠村村西大龄青年房期号楼西边号的车库卖于乙方。本合同式两份,由甲乙双方各持份,自双方签字后生效。甲方签字盖章乙方签字盖章证明人签字盖章年月日标准车库买卖合同书范本出卖方甲方买受方乙方甲方将其所有的车库出卖于乙方,现双方买上述车库后,与车库有关的所有权利义务均由乙方享有或承担,与甲方无关。因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担相应的。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
标准车库买卖合同书范本5篇（整理版）