1、停工窝工所造成的损失,每停工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,支付元违约金。,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。十本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。签章电话签章电话签订地点签订日期年月甲方乙方日全文完。最新房屋装修合同样本篇发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿协商致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同包括本合同附件和所有补充合同,以资共同遵守。第。
2、的工期延误材料耗损费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。第十条工程预算报价表施工图以及双方协商致签名确认的其他文件,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。第。
3、,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前乙方,双方共同验收并办理交接手续乙方验收后应负责妥善保管。由乙方提供的材料设备详见乙方提供装饰装修材料明细表,乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。第条工期延误对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延工程量变化和设计变更不可抗力甲方同意工期顺延的其他情况。因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延因甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问。
4、条工程概况工程名称。详见工程预算报价表施工图纸。双方商定采取下列第种承包方式。乙方包工包料。乙方包工部分包料,甲方提供部分材料详见甲方提供装饰装修材料明细表乙方提供装饰装修材料明细表乙方包工甲方包料详见甲方提供装饰装修材料明细表。工程期限历天,开工日期年月日,竣工日期年月日施工期以材料进场日第天起计算。第十条关于设计和施工及验收的约定乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工安装。施工过程中,甲方提出变更图纸停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由工程部位时间材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施增减的造价,因停工等原因造。
5、施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由工程部位时间材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施增减的造价,因停工等原因造成的工期延误材料耗损费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。双方未办理验收手续,甲方不得。
6、应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料设备系为伪劣商品,应按材料设备价款的双倍补偿给甲方。房屋装修合同样本材料。,工期不顺延因乙方责任不能按期开。
7、部分包料,甲方提供部分材料详见甲方提供装饰装修材料明细表乙方提供装饰装修材料明细表乙方包工甲方包料详见甲方提供装饰装修材料明细表。工程期限历天,开工日期年月日,竣工日期年月日施工期以材料进场日第天起计算。其它事项甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。违约责任,甲方应补偿乙。
8、责。因方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知对方,并办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。甲方未按期支付工程款的,每延误天向对方支付违约金元。由于乙方原因致使工期延误,每延误天向对方支付违约金元。工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天。工程价款及结算的约定元,大写人民币详见本合同装修工程报价单。第次,对预算设计认可签订合同之日。支付元订金,第次付款时扣除第次合同签定后开工前支付工程总造价合计元第次施工过程中工期进度过半支付工程总造价合计元第次竣工验收当天支付工程总造价合计元工程保修期两年。工程款全部结清后,甲乙双方签订工程保修单,保修期从竣工验收签章之日起算。关于材料供应的约定详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料设备。
9、入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。第十条工程预算报价表施工图以及双方协商致签名确认的其他文件,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决也可由东莞市装饰协会调解协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。房屋装修合同样本材料。最新房屋装修合同样本篇发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿协商致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同包括本合同附件和所有补充合同,以资共同遵守。第条工程概况工程名称。详见工程预算报价表施工图纸。双方商定采取下列第种承包方式。乙方包工包料。乙方包。
10、的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。第条工程款支付方式,甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款第次签定本合同时,甲方支付乙方报价单确定的总金额含工程款总额和增加项目金额的,即元。房屋装修合同样本材料。其它事项甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。违约责任,甲方应补偿乙方。
11、因停工窝工所造成的损失,每停工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,支付元违约金。,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。十本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。签章电话签章电话签订地点签订日期年月甲方乙方日全文完。第条工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期见装饰装修工程增减项目单。第条材料的提供由甲方提供的材料设备详见甲方提供装饰装修材料明细表,应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失。
12、条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决也可由东莞市装饰协会调解协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。,工期不顺延因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的,由乙方负责乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿乙方违反物业管理规定造成的损失,由乙方负责。乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。合同中的任何方因未履行合同约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
房屋装修合同样本材料