瓦工承包合同范本大全(心选优品) ㊣ 精品文档 值得下载

加强安全生产知识安全操作规程学习，穿戴好各自动劳动保护品，充分发挥安全件宝的作业。

乙方所有管理人员及特种作业人员须持证挂牌上岗，施工人员必须具备有效的职业资格证书且必须有效的岗位证书原件或复印件进场时送甲方备案。

乙方在施工过程中出现各种安全事故切责任均由乙方自行承担。

发生以任何理由中途退场，不管任何原因产生乙方中途退场的，前期发生工程量以甲方认定为准，否则甲方将停止付乙方工程款，并要求乙方赔偿甲方相应的切损失。

，经甲方确认，工期可顺延工程量变化不可抗力甲方同意工期顺延的其他情况。

因乙方原因造成的工期不能定期完工，甲方有权向乙方追加赔偿经济损失。

争议解决方式在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商解决不成时，可以向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。

以上协议式份，每份共页，双方签字后生效，工程款结清后自动失效。

甲方公，元以上，甲乙双方共同协商解决。

乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。

现场文明施工各自的施工现场每日应清理干净整洁，堆料场地应整理至方便进料。

废料垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。

如使用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。

施工现场生活区的污水应清理干净，做到现场干净整洁卫生。

否则甲方有权处以经济罚款或派人清理，所发生的费用由乙方承担，在拨付工程款时扣除。

机具管理乙方所使用的大小机具每日应清理干净，堆放整齐，否则视情况轻重，甲方有权处款单需有甲方两人以上签字有效。

工程进度的管理及规章制度乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象，如果对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天元计算。

反之其它工种对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。

乙方在施工中严格遵守工地上的切规章制度，并负责相关技术安全资料的提供和整理。

对工人进行安全教育培训，为工人提供必要的安全用具。

严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，经发现将严肃处理并追究相关责任。

严禁拆除毁坏安全设施。

严禁无防护和警戒进行拆除施工。

瓦工承包合同范本大全心选优品和规定，必须采取必要的措施和手段强化安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工制度，以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保工程安全达标。

乙方必须贯彻执行安全第预防为主的方针，严格执行建设工程施工安全管理规定。

班组长为第负责人，必须亲自抓安全，建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。

瓦工承包合同范本大全心选优品。

乙方必须做到文明施工，工完料尽场清，材料归类堆放每施工完个节点将该节点清理干净整洁，不给下道工序施工班组遗留下建筑垃圾及生活垃圾。

自工程开工，如果砼表面出现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，则罚乙方元每处，乙方并负责修整好。

平整度误差超过每米罚款元，正常天气每天分早中晚浇水养护次，每少次罚款元。

干砖上墙每块罚款元。

砼出现孔洞蜂窝麻面每处罚款元。

现浇构件如承包价格及计算方式号楼建筑面积按标准层层计算，阁楼按实际面积计算，元计算。

号楼建筑面积按标准层层计算，阁楼按实际面积计算，元计算。

进度要求该工程开工日期为年月日，号楼主体同时施工，每层按天计算。

完工日期年月日必须完成住宅工构造柱砌体的留臵，必须垂直对称粉刷要求垂直点做好，墙面粉刷平整，垂直度高，阴阳角顺直。

成本控制认真研究图纸，提出合理的节约及整改方案，努力实现成本控制目标。

对浪费材料等情况，甲方对乙方处以该材料价值倍的罚款。

对于超计划用材，甲方将从各个环节进行追查，若查出属乙方施工原因或管理不善造成，甲方同样对乙方予以该材料价值倍罚款。

安全生产及文明施工安全生产乙方必须配备专职安全员，负责工地安全生产。

坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的系列方针政策法规条例以下简称乙方现甲方把曲阜栖庭水岸居住区区和号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。

承包范围自挖槽开始到屋面除钢筋木工以外的全部砌体砼浇灌室内外回填土预制小构件的制作自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础内外墙架眼的堵塞外墙用混凝土，内墙用砖施工道路和料场的硬化配电盘底座砖砼接茬处的清理。

质量标准执行国家现行施工质量验收规范及省市有关文件规定及操作规程和技责任和义务甲方责任负责协调有关民事施工纠纷和矛盾化解。

负责材料不耽误乙方施工。

不得分包及转包工程，不得以任何理由中途退场，不管任何原因产生乙方中途退场的，前期发生工程量以甲方认定为准，否则甲方将停止付乙方工程款，并要求乙方赔偿甲方相应的切损失。

，经甲方确认，工期可顺延工程量变化不可抗力甲方同意工期顺延的其他情况。

因乙方原因造成的工期不能定期完工，甲方有权向乙方追加赔偿经济损失。

争议解决方式在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商解决不成时，可以向工程所术交底。

本工程为合格工程，按现行施工质量验收规范检查，分项必须合格，不允许出现不合格点。

建设单位及监理单位提出的要求必须执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。

乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量原因而出现复验情况，由此引起的切费用均由乙方承担。

细部质量方面现浇板及楼梯砼表面应平整密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品保护，对其它工种人员故意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认次，甲方奖励元乙方在人员进场前应进行精选，确保人员思想品德高技术素质高身体素质好，禁止招收周岁以下的未成年人及周岁以上的老年人，进驻现场施工。

所有人员必须经级安全教育，且考核合格签字后持安全卡上岗。

乙方作业人员应加强安全生产知识安全操作规程学习，穿戴好各自动劳动保护品，充分发挥安全件宝的作业。

乙方所有管理人员及特种作业人员须持证挂牌上岗，施工人员必须具备有效的职业资格证书且必须有效的岗位证书原件或复印件进场时送甲方备案。

乙方在施工过程中出现各种安全事故切责任均由乙方自行承担。

发生须及时用水清理干净，多余砼必须充分利用砌体要求垂直度高，灰缝饱满，双面勾缝横平竖直，同时要按照图纸控制好门窗洞口尺寸墙体与梁下接口按规范要求施工构造柱砌体的留臵，必须垂直对称粉刷要求垂直点做好，墙面粉刷平整，垂直度高，阴阳角顺直。

成本控制认真研究图纸，提出合理的节约及整改方案，努力实现成本控制目标。

对浪费材料等情况，甲方对乙方处以该材料价值倍的罚款。

对于超计划用材，甲方将从各个环节进行追查，若查出属乙方施工原因或管理不善造成，甲方同样对乙方予以该材料价值倍罚下道工序的施工负责提供施工场地，协调周边关系，保证良好的施工环境按合同规定的支付方式及时按时支付工程进度款乙方职责乙方必须无条件服从甲方安全质量进度的施工要求和全方位的管理。

如乙方未达到合同范围内的各方面要求，甲方有权扣发当月生活费或作出相应罚款，甚至终止协议，由此造成的切责任和费用损失均由乙方自负。

乙方驻施工现场全权代表必须每天常驻现场，甲方将对此人打考勤，有特殊情况必须到甲方项目部请假，此人全权负责工程的施工质量施工进度施工安全文明施工的管理及工程款的领取阁楼的屋面砼。

假期阴雨天停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如拖延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻重，扣罚乙方工程款的。

如发现乙方不能胜任本工程工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工工程款的，乙方损失自负。

甲方下达的施工进度计划与本合同书有同等的效力。

乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。

付款方式每层完毕后付款该层人工费的。

，余额在工程竣工验收后个月内付清。

每次付款均要有工地主要管理人员人签字认可，方能付款。

每次付款都要将罚款扣除。

罚术交底。

本工程为合格工程，按现行施工质量验收规范检查，分项必须合格，不允许出现不合格点。

建设单位及监理单位提出的要求必须执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。

乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量原因而出现复验情况，由此引起的切费用均由乙方承担。

细部质量方面现浇板及楼梯砼表面应平整密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品保护，对其它工种人员故意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认次，甲方奖励元和规定，必须采取必要的措施和手段强化安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工制度，以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保工程安全达标。

乙方必须贯彻执行安全第预防为主的方针，严格执行建设工程施工安全管理规定。

班组长为第负责人，必须亲自抓安全，建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。

瓦工承包合同范本大全心选优品。

乙方必须做到文明施工，工完料尽场清，材料归类堆放每施工完个节点将该节点清理干净整洁，不给下道工序施工班组遗留下建筑垃圾及生活垃圾。

自工程开工后方可施工。

质量标准垫层砼梁板柱屋面成型振捣密实，无胀模无蜂窝麻面无露筋现象，且感观质量好楼梯浇捣要求密实，踏步及平台打磨平整。

楼面浇捣严密，上部磨实打毛，且板厚按图纸要求控制无误施工缝位臵必须按照图纸要求施作。

楼层浇筑完工时，涉及到外墙安全网，必须人工用自来水清理干净，必须保证张挂整洁砼浇筑完工时漏浆到下层楼面，必须及时用水清理干净，多余砼必须充分利用砌体要求垂直度高，灰缝饱满，双面勾缝横平竖直，同时要按照图纸控制好门窗洞口尺寸墙体与梁下接口按规范要求施瓦工承包合同范本大全心选优品款。

安全生产及文明施工安全生产乙方必须配备专职安全员，负责工地安全生产。

坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的系列方针政策法规条例和规定，必须采取必要的措施和手段强化安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工制度