1、上门测量费和元方案费方案通过后,出全套施工图,客户付清余款并可带走全套图纸出电脑效果图,价格元张第条设计内容及完成日期的约定乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。平格执行施工规范安全操作规程防火安全规定环境保护规定。严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系。工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的切设施和工程成品进行保护。保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。第条材料供应装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称规格型号生产厂厂名厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。由发包人供应的材料设备发生了质量问题或规格差异。

2、除外。第条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第种方式解决向消费者委员会申请调解向有管辖权的人民法院起诉其它解决方式。第条未尽事宜与附加条款本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。本合同附加条款如下设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作限次设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题上门服务次设计师免费参加工程竣工的验收工地现场图纸验收次设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务次第条合同文本本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同签订装饰设计合同范本篇整理版均作为甲方对设计图纸的签收和确认甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件复印件交给乙方。第条工程工期。如。

3、别创意的按半的套内建筑面积计算。元计取,设计费总计元。设计协议签订后,即由甲方付与乙方方加盖委托方与设计方的公章,并不影响其他条款的实施。本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请市人民法院解决。如需乙方提供或收据,甲方在收到乙方所提供的或收据时,需即时以现金或支票的形式交付给乙方设计款及与所提供等额税率的税金税金需以现金方式支付。甲乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。甲方乙方若通讯地址有变,应以书面通知对方。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。所有关于本工程的协议及甲方和乙方认可的来往传真会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同式肆份,由甲乙双方各执贰份。

4、能外带。施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其切后果均由甲方自负。甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后天内未提出异议量,不足半时,按该阶段设计费的半支付超过半时,按该阶段设计费的全部支付。事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。。

5、,对工程造成损失,责任由发包方承担。凡由承包人采购的材料设备应按照设计规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。第条安全责任发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的切经济损失。承包人进行装饰装,则甲方不退还所有预付款,同时不得带走施工图纸。第条合同生效中止与结束本合同需经甲方签字乙方加盖单位法人公章非法人公司需负责人章后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后方签字或盖章的日期为准。本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定。

6、果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟日,以装潢工程价款中人工费的作为误工费支付给乙方元。由甲方自行挑选的材料设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。在施工中,因工程质量问题双方意见不而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容。

7、引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第条工程验收。工程质费及支付方法本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为元平方米套内使用面积,不含电脑效果图,估算总收费元,金额大写元。付款方式甲乙双方采用以下付款方式量房前付预付款元其中元上门测量费和元方案费方案通过后,出全套施工图,客户付清余款并可带走全套图纸出电脑效果图,价格元张第条设计内容及完成日期的约定乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。平立面图原房型图墙体改造图平面家具布臵图地面图天花图现场制作的家具立面图根据实际情况出或者不出门立面图根据实际情况出或者不出厨房卫生间局部立面图定做的厨房除外电视背景墙立面图其它现场需施工墙面的立面图剖面图应标明材质用料颜色等门窗套剖面图玄。

8、剖面图天花剖面图电视背景墙剖面图其它需施工处剖面图水电施工图甲乙双方约定,从合同生效之日起,天内完成平面方案图平面方案甲方通过后,乙方在天内完成全套施工图。第条双方责任甲方责任如期向乙方提交设计所需的资料物业认可的房型图结构平面图,并方责任。甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料或变更,引起设计修改,须另付修改费。在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足半时,按该阶段设计费的半支付超过半时,按该阶段设计费的全部支付。事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不。

9、尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。所有关于本工程的协议及甲方和乙方认可的来往传真会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同式肆份,由甲乙双方各执贰份,均具同等法律效力。本委托合同书双方自签字盖章之日起生效,双方履行完合同条款后本合同自行终止。装饰设计合同范本根据中华人民共和国经济合同法,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。第条工程项目甲方委托乙方承担以下家装设计任务工程地址第条设计收费及支付方法本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为元平方米套内使用面积,不含电脑效果图,估算总收费元,金额大写元。付款方式甲乙双方采用以下付款方式量房前付预付款元其中。

10、延迟日,以装潢工程价款中人工费的作为误工费支付给乙方元。由甲方自行挑选的材料设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。在施工中,因工程质量问题双方意见不而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第条工程验收。工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待方。本合同未。

11、甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其切后果均由甲方自负。甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。甲方在初步设计批准后,不能以设计内容不满意为由拒绝支付设计费,双方应以合作的态度协商解决。本合同书为双方同意签订,双方不得以其他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书如项经双方协商同意无效时,需的委托证书。指派名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组。

12、织施工,保质保量地按期完成施工任务。负责施工现场的安全,严防火灾佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。装饰设计合同范本篇整理版。装饰设计合同范本篇根据中华人民共和国经济合同法工程勘察设计收费标准和有关法律法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议工程概况。工程地点。建筑面积。使用性质。房屋结构设计程序。甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积元计取。阁楼设计费按套内建筑面积如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非。

参考资料：

[1]公交车广告发布合同范本5篇（整理版）（第16页，发表于2022-06-26 16:50）

[2]关于广告公司合同范本5篇（整理版）（第25页，发表于2022-06-26 16:50）

[3]制作户外广告牌合同范本5篇（整理版）（第17页，发表于2022-06-26 16:50）

[4]最新车辆挂靠合同范本5篇（整理版）（第27页，发表于2022-06-26 16:50）

[5]电影电视剧广告植入合同范本（整理版）（第31页，发表于2022-06-26 16:50）

[6]户外广告租赁合同范本5篇（整理版）（第19页，发表于2022-06-26 16:50）

[7]最新网络服务合同范本（整理版）（第31页，发表于2022-06-26 16:50）

[8]关于制作户外广告牌合同范本5篇（第29页，发表于2022-06-26 16:50）

[9]成品油运输合同范本5篇（第19页，发表于2022-06-26 16:50）

[10]某某某电视广告发布合同范本5篇（第20页，发表于2022-06-26 16:50）

[11]产品广告设计制作合同范本5篇（整理版）（第27页，发表于2022-06-26 16:50）

[12]安置房买卖标准合同范本5篇（整理版）（第29页，发表于2022-06-26 16:50）

[13]关于户外广告牌制作合同范本（整理版）（第32页，发表于2022-06-26 16:49）

[14]最新货物运输合同范本（整理版）（第17页，发表于2022-06-26 16:49）

[15]电梯广告发布合同范本5篇（第32页，发表于2022-06-26 16:49）

[16]广告设计劳动合同范本5篇（整理版）（第43页，发表于2022-06-26 16:49）

[17]快递员劳动合同范本5篇（第33页，发表于2022-06-26 16:49）

[18]某某某移动电视广告发布合同范本5篇（整理版）（第25页，发表于2022-06-26 16:49）

[19]海上运输合同范本5篇（整理版）（第18页，发表于2022-06-26 16:49）

[20]关于网站广告投放合同范本（整理版）（第19页，发表于2022-06-26 16:49）