1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的,承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验裁向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后,除非出现下列情况,双方应继续履行合同,保持分包工程施工连续,保护好已完工程单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工调解要求停止施工,且为双方接受仲裁机构要求停止施工法院要求停止施工。保障保险及担保除应由承包人承担的风险外,分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失索赔及与此有关的索赔诉讼损害赔偿人员的伤亡分包工程以外的任何财产的损失或损害。上列损失应由造成损失的责任方承担。承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔诉讼损害赔偿费诉讼费指控费和其它开支按分包合同约定......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定,本合同适用的法律法规应与总包合同中规经理提供份该直接指令的复印件。项目经理应在小时内提出关于对该指令的处理意见。分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后天内向承包人提出变更分包工程价款的报告,经承包人确认后调整合同价款。分包人在双方确定变更后天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的变更。承包人在收到变更分包工程价款报告之日起天内予以确认,无正当理由逾期未予确认时,视为该报告已被确认。竣工验收及结算分包工程具备竣工验收条件的,分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的,应在专用条款内约定提交日期和份数。承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起日内通知发包人进行验收,分包人应配合承包人进行验收......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....需要明示的法律行政法规在专用条款内约定。适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称本合同专用条款没有具体约定的,应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供式两份约定的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的,应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求,分包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经承包人确认后执行。承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数,向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的,承包人应代为复制,复制费用由分包人承担如根据总包合同,承包人对工程图纸负有保密义务的,分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作,分包人的保密义务在分包合同终止后,应当继续履行。如分包工程的图纸不能完全满足施工需要,并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....在原分陷进行保修,具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。违约索赔及争议当发生下列情况之时,视为承包人违约本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款工程进度款,导致施工无法进行本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任,赔偿因其违约给分包人造成的经济损失,顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。当发生下列情况之时......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分,承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的,承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收,并视为分包工程竣工验收通过。分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的,分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的,为提供修复后竣工报告之日。分包工程竣工验收报告经承包人认可后天内,分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后天内进行核实......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费,在此情况下,承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法的可能。当方向另方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生以及应由承包人承担责任的其他情况,造成工期延误和或分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失,分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。在分包工程施工过程中,如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况,分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的,应在专用条款内约定提交日期和份数......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....上列损失应由造成损失的责任方承担。承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔诉讼损害赔偿费诉讼费指控费和其它开支按分包合同约定,实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害由于发包人承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害,或与此相关的索赔诉讼等。上列损失应由造成损失的责任方承担。承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。保险事故发生时,承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。行政法规及工程建设标准语言文字除本合同专用条款中另有约定......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....姓名职称任命书作为分包合同附件。承包人应完成下列工作向分包人提供施工场地和施工所需的证件批件的名称和完成时间组织分包人参加发包人会审图纸的时间年月日向分包人进行设计图纸交底的时间年月日。承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和或其他设施如有时,及费用承担双方约定承包人应做的其他工作分包人应完成下列工作需完成的设计内容和提交时间分包人应在本合同签订生效后天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年季度月度周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为承包人批准工程进度计划的时间年月日......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....在履行分包合同过程中发生争议,双方协商解决或者调解不成时,按下列第种方式解决争议将争议提交仲裁委员会申请仲裁依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。保障保险及担保承包人投保内容和责任分包人投保内容和责任承包人向分包人提供支付担保,担保方式担保额度分包人向承包人提供履约担保,担保方式担保额度十其他由分包人采购材料设备的约定双方约定本合同副本份,其中,承包人份,分包人份分包合同约定的工程变更调整的合同价款合同价款的调整索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款,应与工程进度款同期调整支付。承包人超过约定的支付时间不支付工程款预付款进度款,分包人可向承包人发出要求付款的通知。承包人不按分包合同约定支付工程款预付款进度款,导技术要求的内容和时间年月日分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间年月日......”。