附属工程施工合同范本 ㊣ 精品文档 值得下载

庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争优质优价的原则，约定如下总价款会申请仲裁人民法院提起诉讼。

将不选定的解决方式划出十二合同的变更和解除合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后，双方必须严格遵守。

任何方需变更合同内容，应经协商致后，重新签订补充协议。

如要终止合同，提出终止合同方，要以书面形式提出，应按合同总价款支付违约金，并办理终止合同手续。

施工过程中任何方提出终止合同，须向另方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十三本合同式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

合同附件为本合同的组成部分。

甲方签章要求办理复验。

若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

九有关安全生产和防火约定甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求，主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。

乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。

如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

十违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失，每停工或窝工天，甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的，每逾期天，按逾期未付款的附属工程施工合同范本费机械费运输费间接费利润税金以及材料设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。

主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据即由乙方报给甲方审核后确认，其余人工单价辅料单价综合费用管理费利润税金等按合同清单计价，不因任何因素而调整。

如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。

在施工过程中，甲方提出设计修方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

乙方提供的材料详见附件三主材料报价单。

乙方对甲方采购的装饰材料设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。

如乙方违反此规定，应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。

乙方供应的材料设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。

如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

如乙方提供的材料设备系伪劣商品，应按材料设备价款的双倍补偿给甲方。

五关于工程质量及验收的约定本工程执行住宅建筑装饰工程技术规程住宅装饰方进行现场交底。

全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。

对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施。

甲方负责对工程质量进度进行监督检查，办理验收变更登记手续和其他事宜。

三乙方义务参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

严格执行施工规范安全操作规程防火安全规定环境保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制工程结算。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物附属工程施工合同范本导语附属工程施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。

以下是小编为你收集的附属工程施工合同范本，欢迎参考。

附属工程施工合同范本发包方甲方承包方乙方按照中华人民共和国合同法全国室内装饰设计，施工企业管理规定的规定，结合本决也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院提起诉讼。

第十二条几项具体规定因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用大写元此费用不在工程价款内。

施工期间，发包人将外屋钥匙把，交给承包人保管。

工程竣工验收后，发包人负责提供新锁把，由承包人当场负责安装交付使用。

施工期间，承包人每天的工作时间为上午点分至点分下午点分至包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。

凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。

返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。

由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。

第八条工程验收和保修双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收水电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收油漆面层涂料施工前验收竣工验收。

乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后。

若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担保修计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担由乙方提供的材料设备的见附件五乙方提供装饰装修材料明细表，乙方应在材料设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收若乙方所供材料的品牌规格质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提甲方确定材料品牌规格型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的见附件四甲方提供装饰装修材料明细表。

应备注乙方代购，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。

乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费材料款的材料运输费根据实际情况确定若施工过程中因材料质量问题造成的退货住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。

第四条室内装修合同书样本中乙方权利义务施工中严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范，保证工程质量，按期完成工程安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的安全保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上下管道的畅通家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置方式和时间进行堆放及清运。

严禁从楼上向地面或由垃圾道下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品乙方设计师负责对甲方提供咨询设计附属工程施工合同范本点分。

第十三条附则本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。

甲乙双方直接签订合同的，本合同式两份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各持份。

合同履行完后自动终止。

本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。

合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

甲方签字乙方签字签订地点年月日签订地点年月日附属工程施工合同范本全文。

施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。

第十条违约责任合同签订后，合同任何方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价的违约金若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。

由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。

由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误日由责任方向对方支付工程总造价的作为违约金。

第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解饰装修材料明细表乙方包工甲方包全部材料见附件四甲方提供装饰装修材料明细表。

工程期限天开工日期年月日，竣工日期年月日第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为年月日，图纸式三份，甲方乙方施工队各执份。

见附件六家庭装饰装修工程设计图纸甲方委托乙方设计施工图纸，图纸式三份，甲方乙方施工合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续见附件九工程结算单，并填写工程保修单保修期为贰年见附件十工程保修单。

在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房卫生间和外墙面的防渗漏为五年。

保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

第九条工程款支付方式竣工验收后日内，甲方支付相当于总价款的工程款。

注甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。

因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增减部分的款项。

双方款项往来，均应出具收据货，以及因此延误工期，均由甲方承担任除合同注明外，五金门锁拉手水龙头等石材瓷砖设备洁具灯具等，均由甲方购买并按时运到现场。

第六条工期延误因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延因甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延因乙方原