（终稿）变压器油枕前盖冲压成形级进模设计（CAD图纸全套完整）

述有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。在发包人和承包人的责任和义务不受约束的条件下，发包人和承包人可在专用条款中约定保险事项。当发生本工程承保项目的损失或损害时，被保险人应在风险发生后及时向保险公司提供损失情况和估价报告，如果损失继续发生，被保险人在递交第次报告后每天报告次，直到损害结束。发包人和承包人中方应协助另方做好向保险公司的报告和索赔工作。发包人和承包人中方应向另方提供按本合同要求其投保的各项保险已经生效的证明。当工程施工的性质规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险公司，并在整个期间按本合同条款保证足够的保险额。在发生上述通知前，发包人和承包人中方如需对各项保险做任何变动时，应事先与另方协商并达成致。如果承包人或发包人未能遵守根据本合同生效的保险单规定的条件，方应保障另方不受由于未能遵守保险单的条件而造成的全部损失和索赔。工程担保发包人和承包人在签订本合同的同时，承包人应向发包人提交履约担保，履约担保应由保证人银行保险公司担保公司出具。发包人和承包人在签订本合同的同时，发包人应向承包人提交支付担保，支付担保应由保证人银行保险公司担保公司出具。履约担保和支付担保的担保金额应符合有关法律法规和规章的规定，具体金额由发包人和承包人在专用条款中约定。履约担保的有效期应当截止到本工程竣工验收合格之日。发包人应在担保有效期后天内将此担保退还给承包人。支付担保的有效期应当截止到发包人根据本合同约定完成了除工程质量缺陷保修金以外的全部工程结算款项支付之日。承包人应在担保有效期后天内将此担保退还发包人。如果承包人在履行本合同中，由于资金技术质量或非不可抗力等原因给发包人造成损失时，在履约担保书的有效期内，发包人应书面通知承包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向发包人支付索赔款项，并无须征得承包人的同意。如果发包人在履行本合同中，由于资金不足或非不可抗力等原因给承包人造成损失时，在支付担保书的有效期内，承包人应书面通知发包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向承包人支付索赔款项，并无须征得发包人的同意。发包人和承包人在专用成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工调解要求停止施工，且为双方接受仲裁机构要求停止施工法院要求停止施工。十四工程质量缺陷保修工程质量缺陷保修承包人应按有关法律法规等的规定，对交付发包人使用的工程在缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任。发包人承包人在签订本合同的同时，应当签订工程质量缺陷保修书，作为合同附件。工程质量缺陷保修书主要内容包括质量缺陷保修范围质量缺陷保修期质量缺陷保修责任质量缺陷保修费用质量缺陷保修金的支付。十五不可抗力不可抗力不可抗力包括战争动乱瘟疫空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸火灾，以及专用条款约定的风雨雪洪震高温等自然灾害。不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后小时内承包人向工程师通报受害情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔天向工程师报告次受害情况。不可抗力事件结束后天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。本工程的有关各方均应始终尽所有合理的努力，使不可抗力对本工程及履行本合同造成的损失减至最小。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由发包人和承包人按以下方法分别承担工程本身的损害因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用承包人装备损坏用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担发包人提供装备发生损坏，由发包人承担停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担工程所需清理修复费用，由发包人承担延误的工期相应顺延。因发包人和承包人方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另方因不可抗力造成的责任。十六保险和担保工程保险工程开工前，发包人为本工程和施工场地内的自有人员及第三者人员生命财产办理保险，支付保险费用。运至施工场地内用于本工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。发包人可以将上条款中约定担保方式和其他事项，并提供担保合同，作为本合同附件。十七专利技术及特殊工艺专利技术及特殊工艺发包人要求实用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报试验使用等费用承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。十八文物和地下障碍物文物和地下障碍物在施工中发现古墓古建筑遗址等文物及化石或其他有考古地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。十九合同的生效终止和解除合同的生效终止发包人和承包人在协议书中约定本合同生效的其中安全施工费大写小写文明施工费大写小写确定合同价款的方式。采用固定单价合同时，发包人承包人约定的综合单价调整方法如下双方约定由于各种原因引起下列材料价格变化幅度超出约定幅度时以当地造价部门同期发布的材料价格信息为准，综合单价可作相应调整。┌┬┬┬┬┬┐序号材料名称和规格单位约定的价格变化幅度调整方法备注├┤├┤├┤├┤├┤├┤└┴┴┴┴┴┘其他。采用固定总价合同时，发包人承包人约定的包干范围合同价款调整因素及调整方法双方约定由于各种原因引起下列材料价格变化幅度超出约定幅度时以当地造价部门同期发布的材料价格信息为准，综合单价可作相应调整。┌┬┬┬┬┬┐序号材料名称和规格单位约定的价格变化幅度调整方法备注├┤├┤├┤├┤├┤├┤└┴┴┴┴┴┘因材料设备价格异常变动导致合同总价变化幅度超出以上时，超出部分应予以调整。具体调整方法其他。采用可调价格合同时，发包人承包人约定的合同价款调整因素及调整方法暂定价材料设备名称及暂定价暂定价的最后确定方法暂定金额工程名称及暂定金额工程量确认本工程采用的工程量计算规则建设工程工程量清单计价述有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。在发包人和承包人的责任和义务不受约束的条件下，发包人和承包人可在专用条款中约定保险事项。当发生本工程承保项目的损失或损害时，被保险人应在风险发生后及时向保险公司提供损失情况和估价报告，如果损失继续发生，被保险人在递交第次报告后每天报告次，直到损害结束。发包人和承包人中方应协助另方做好向保险公司的报告和索赔工作。发包人和承包人中方应向另方提供按本合同要求其投保的各项保险已经生效的证明。当工程施工的性质规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险公司，并在整个期间按本合同条款保证足够的保险额。在发生上述通知前，发包人和承包人中方如需对各项保险做任何变动时，应事先与另方协商并达成致。如果承包人或发包人未能遵守根据本合同生效的保险单规定的条件，方应保障另方不受由于未能遵守保险单的条件而造成的全部损失和索赔。工程担保发包人和承包人在签订本合同的同时，承包人应向发包人提交履约担保，履约担保应由保证人银行保险公司担保公司出具。发包人和承包人在签订本合同的同时，发包人应向承包人提交支付担保，支付担保应由保证人银行保险公司担保公司出具。履约担保和支付担保的担保金额应符合有关法律法规和规章的规定，具体金额由发包人和承包人在专用条款中约定。履约担保的有效期应当截止到本工程竣工验收合格之日。发包人应在担保有效期后天内将此担保退还给承包人。支付担保的有效期应当截止到发包人根据本合同约定完成了除工程质量缺陷保修金以外的全部工程结算款项支付之日。承包人应在担保有效期后天内将此担保退还发包人。如果承包人在履行本合同中，由于资金技术质量或非不可抗力等原因给发包人造成损失时，在履约担保书的有效期内，发包人应书面通知承包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向发包人支付索赔款项，并无须征得承包人的同意。如果发包人在履行本合同中，由于资金不足或非不可抗力等原因给承包人造成损失时，在支付担保书的有效期内，承包人应书面通知发包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向承包人支付索赔款项，并无须征得发包人的同意。发包人和承包人在专用