1、“.....能按时报纸交付使用,甲方特将本工程土建机械及周转材料承包给乙方施工,为了明确甲乙双方的权力义务利益及职责,经甲乙双方认真仔细的洽商,本着平等互利,公平公正合理的原则,根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关条文,结合省市相关部门的政策和条例,结合本工程的实际情况,特签订本合同条款如下,供双方相互监督执行。第条工程概括工程名称工程地点工程结构建筑面积第条承包方式甲方将本工程从垫层的土建施工,按包公不包料的方式承包给乙方施工,所有工程材料由甲方负责。乙方应支付本工程在施工中所用的周转材料机械设备手用工具及工程辅料铁钉铁丝扎丝焊条等,本工程乙方承担级配电闸箱以外的全部包方承包方为了将工程,能按时报纸交付使用,甲方特将本工程土建机械及周转材料承包给乙方施工,为了明确甲乙双方的权力义务利益及职责,经甲乙双方认真仔细的洽商......”。

2、“.....公平公正合理的原则,根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关条文,结合省市相关部门的政策和条例,结合本工程的实际情况,特签订本合同条款如下,供双方相互监督执行。第条工程概括工程名称工程地点工程结构建筑面积第条承包方式甲方将本工程从垫层的土建施工,按包公不包料的方式承包给乙方施工,所有工程材料由甲方负责。乙方应支付本工程在施工中所用的周转材料机械设备手用工具及工程辅料铁钉铁丝扎丝焊条等,本工程乙方承担级配电闸箱以外的全部设备并支付其费用,钢材由甲方采用汽车吊卸车,由乙方配合劳动力。本工程乙方承包土建内的钢筋制安模板支撑商品砼浇捣外架搭拆安全防护次结构砌砖文明工地施工,土建图纸设计中的切工作内容全部由乙方承担劳务施工并包括乙方承包项目内的所有装卸车及完故由甲乙双方按国家法律法规协商处理。违约责任如甲方未按本合同履行劳务付款方式或材料供应受阻......”。

3、“.....甲方按乙方实际施工人数元天生活费和工资补偿。如乙方不能按甲方通知时间进场开工或施工中无故停工中途无故减员等造成工程推迟或不能进场开工和不能按工期竣工交验,每拖延天,处罚劳务总额的款项给甲方,如通过处罚整改后,还不能正常施工或不能按期竣工,甲方有权取消乙方合同施工资格,另调他队施工。如乙方能按本合同履行好,厉行节约,确保安全规范施工,按期竣工验收达优质合格标准,甲方按劳务总额的奖励给乙方。合同争议解决方式本合同如发生经济纠纷,双方尽量协商或调解,如不成,可向当地工商行政部门仲裁或向当地人民法院起诉解决。十其他事项本合同双方签字或盖章生效后,如有未尽事宜,经甲乙双方另行协商致补充条款签订,与本合同不可分割的组成部份,并与本合同具有同等法律效力。本合同签订效力,甲方以公司法人授权委托代理人工程成图纸会审和技术交底记录组织施工方案交甲方,并按时进场开工。负责在开工前......”。

4、“.....材料甲方提供,乙方负责劳务工资费用。委派同志为常驻工地技术管理总负责,为了预防在施工中发生意外,强调乙方所有参与施工的人员必须参加投保进场施工,否则,发生的切安全事故其经济损失和法律责任概由乙方全部承担,甲方不负连带责任。乙方在施工中如发现设计或严重不合理供给材料不合格等现象时,应立即当面或书面通知甲方人员,及时整改达标。对隐蔽工程和每月工程进度量及时文字报告甲方现场管理签验为凭,经项目部审核付款。乙方人员必须遵纪守法,紧密配合甲方的各项工作,接受甲方的检查监督和指导,不准互相讥讽漫骂打架偷盗他人财物等不良现象出现,确保文明安全规范施工,严禁违章作业和带不安全隐患施工,严禁不戴安全帽和穿拖鞋光身进入场地施工,确保规范操作安全施工,按工期施工,优质达标完成任务。乙方按本合同劳务支付方式......”。

5、“.....如需增加的项目单价双方另议。本报价不包括施工水电费土方工程临时设施费保险税金劳务费以现金方式支付施工单位管理费。内外门窗玻璃幕墙砼及泵送费付款方式地下室顶板完成付款万现金支付不含税金层封顶付万层封顶付万十层封顶付万酒店砌砖抹灰完付万公寓楼酒店完成约定项目,付完剩余工程款。成品半成品保护工完场清用工费用。夜间施工加班抢工补贴费用。施工现场安全用工费用。本单价中乙方不含任何水电税费用在内,本工程所有试件费用由甲方负责。建筑面积计算方法以国家颁发的年建筑面积计算规范为第篇安居房建设工程施工劳务承包合同范文安居房建设工程施工劳务承包合同发包方以下简称甲方承量缺陷等现象......”。

6、“.....其损失概由乙方承担。如由于甲方责任造成的概由甲方负责。乙方在施工中,严格规范操作施工,严禁浪费原材料和无故返工浪费,厉行节约水电和各种原材料等,采取奖罚分明的原则。竣工备案资料由乙方积极配合甲方提供相关资料依据。安全管理责任乙方必须严格规范施工操作,加强现场施工安全管理和安全施工防护措施。保管好乙方自身的机械设备和施工等用具及财物。与甲方签订施工合同后,及时合理的组织人员进行施工,确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误,每拖期天按该工序人工费总额的予以处罚。合同约定的时间开工竣工和交付。本工程自年月日开工,年月日结束,日历天天。乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的遗漏误差和缺陷及时通知甲方。遵守甲方制定的安全文明施工质量卫生治安等管理规定,负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失......”。

7、“.....付完剩余工程款万违约责任乙方如不能如期竣工,每延误天罚乙方伍仟元人民币,如乙方提前竣工,每提前天,甲方奖励乙方伍万元乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,所有损失由乙方负责甲乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地仲裁机构或人民法院提起诉讼。本合同式份,甲乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效......”。

8、“.....受法律保护。本合同式份,自甲乙双方签章生效后,双方各执份,具有同等法律效力。本合同签字生效后,至本工程全部竣工验收达标,结付清全部劳务工资和质保金款项后自然终止废除。甲方盖章乙方代表签字授权法定代表签字联系电话联系电话签约地点签订时间年月日第篇砌体工程施工劳务承包合同砌体工程施工劳务承包合同甲方乙方身份证号码根据中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例等法律法规,为明确双方之间的权利和义务,保证工程质量工期及安全文明施工,双方本着平等互利的原则,经协商达成以下协议,以共同遵照执行。乙方职责乙方收到甲方开工通知后,应做好开工前的切准备工作,在开工前天内负责完成图纸会审和技术交底记录组织施工方案交甲方,并按时进场开工。负责在开工前,把施工人员住宿食堂等搭建好,材料甲方提供,乙方负责劳务工资费用。委派同志为常驻工地技术管理总负责......”。

9、“.....强调乙方所有参与施工的人员必须参加投保进场施工,甲方下达的设计变更给乙方造成窝工误工和材料造成损失及机械设备和材料租赁费用,甲方按乙方实际所产生的费用由甲方承担,若因甲方原因,造成钢材商砼供应不及时,所产生的材料设备租赁费用及人工误工费全部由甲方承担,并顺延工期。注因工程材料影响,乙方以书面形式上报甲方,由甲方当天现场主管或工长审批后生效,从甲方接到乙方书面通知时间起,两日内甲方未作出审批,视为甲方同意,结算时按乙方实报的损失结算。第条劳务承包单价承包价按建筑面积计算,按每平方米元计取,其费用组成内容如下劳务合同中规定的乙方承担的各项管理费用。乙方施工生产中发生的医疗费用劳保费和各种保险金。严格服从甲方的施工安全监督,严禁违章作业和违章机械操作等行为。凡由于乙方违规违章操作等规定所发生的切经济损失和法律责任概由乙方全部负责,甲方不负任何连带责任......”。