办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。补充合同与本合同具有同等的法律效力。甲方业主签章乙方签章住所地址企业地址邮政编码邮政编码工作单位法人代表委托代理人委托代理人电话电话签约地址签约日期付工程款的,每延误天向对方支付违约金元。由于乙方原因致使工期延误,每延误天向对方支付违约金元。第十条关于设计和施工及验收的约定乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工安装。施工过程中,甲方提出变更图纸停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由工程部位时间材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施增减的造价,因停工等原因造成的工期延误材料耗损费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或章收据为准。本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起月第条双方责任和工期延误处理以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延不能提供水电不能保证每天小时以上工作时间含加班不能按期提供自购材料设备不能按期支付工程款影响正常施工的因甲方原因变更设计增加施工项目同意工期顺延的其他情况。逾期验收或无故怠于验收因甲方责任造成工期延误的其他情况。对以下原因造成工期延误,工期不顺延因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。乙方施工过程中合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。甲方负责采购供应的材料设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第条付款方式合同经签订,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的。剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。新房装修合同范本篇打印版合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。新房装修合同范本篇打印版。新房装修合同范本责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。乙方施工过程中违反安全操作规范造员伤害的,由乙方负责乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿乙方违反物业管理规定造成的损失,由乙方负责。乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。合同中的任何方因未履行合同约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。因方原因,造成合所滞留的家具陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。乙方责任应主动出示企业营业执照会员证书或施工资质经办业务员必需有法人代表的委托证书。指派名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。负责施工现场的安全,严防火灾佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。严格履行件,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决也可由东莞市装饰协会调解协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第十条附则本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。第次工程完工及竣工验收后,结算完毕,甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额含工程款总额和增加项目金额的,即元。工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单工程款的,每延误天向对方支付违约金元。由于乙方原因致使工期延误,每延误天向对方支付违约金元。第十条关于设计和施工及验收的约定乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工安装。施工过程中,甲方提出变更图纸停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由工程部位时间材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施增减的造价,因停工等原因造成的工期延误材料耗损费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协签字,甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统收据。甲方所支付的工程款,以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起月第条双方责任和工期延误处理以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延不能提供水电不能保证每天小时以上工作时间含加班不能按期提供自购材料设备不能按期支付工程款影响正常施工的因甲方原因变更设计增加施工项目同意工期顺延的其他情况。逾期验收或无故怠于验收因甲方责任造成工期延误的其他情况。对以下原因造成工期延误,工期不顺延因乙方第十条合同的变更和终止合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。补充合同与本合同具有同等的法律效力。甲方业主签章乙方签章住所地址企业地址邮政编码邮政编码工作单位法人代表委托代理人委托代理人电话电话签约地址签约日期空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。乙方责任应主动出示企业营业执照会员证书或施工资质经办业务员必需有法人代表的委托证书。指派名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。负责施工现场的安全,严防火灾佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生第天起计算。合同价款本合同工程造价详见工程预算报价表,施工过程中有增减项目的,由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。第条施工图纸双方同意施工图纸采取下列第种方式提供甲方自行设计并提供施工图纸,图纸式份,甲方乙方各份详见装饰装修工程设计图纸甲方委托乙方设计施工图纸,图纸式份,甲方乙方各份详见装饰装修工程设计图纸,设计费元,由甲方支付此费用不在工程价款内。第条甲方义务开工前天,为乙方入场施工创造条件。包括搬清室内家具陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆遮盖,以不影响施工为原则如甲方不采取必要保护措施而造成家具陈设损失的,有甲方无法继续履行时,该方应及时通知对方,并办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。凡由甲方自行采购的材料设备,产品质量由甲方自负施工质量由乙方负责。甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。第条材料供应乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料设备如不符签字,甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统收据。甲方所支付的工程款,以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起月第条双方责任和工期延误处理以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延不能提供水电不能保证每天小时以上工作时间含加班不能按期提供自购材料设备不能按期支付工程款影响正常施工的因甲方原因变更设计增加施工项目同意工期顺延的其他情况。逾期验收或无故怠于验收因甲方责任造成工期延误的其他情况。对以下原因造成工期延误,工期不顺延因乙方合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金