负责修复或赔偿。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因乙方签章后生效。十本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方签章乙方签章委托代理人法定代表人委托代理人住址地址电话电话签订日期年月日。房屋装潢施工合同范本家庭装潢的施工质量,是广大装潢用户关注的焦点,那么房屋装潢施工合同是怎样的呢以下是在范文网小编为大家整理的房屋装潢施工合同范文,感谢您的欣赏。房屋装潢施工合同范文发包方简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国价格法,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。十合同的变更和解除合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终目合同方,要以书面形式提出,应按合同总款支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十其它约定甲方房门钥匙由乙方保管,包括卧室门钥匙,待工程全家庭装潢工程材料决算清单。,双方同意参照上海市地方标准住宅装饰装修验收标准规定。,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。质量检查监督部门上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。凡由甲方自行采购的材料设备,产品质量由甲方自负施工质量由乙方负责。,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。第条材料供应,对本合同中所用材料律实行明码标价。详见本合同附件家庭装潢工程材料预算表。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,房屋装潢施工合同范本网友投稿看管费和相关费用。第条其他事项甲方必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水电气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水电气线路图,并向乙方进行现场交底。次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。应主动出示企业营业执照会员证书或施工资质如是下方保管,包括卧室门钥匙,待工程全部结束,验收合格后,全部交清相关手续,发放保修卡,乙方将钥匙交于甲方,未发放保修卡的,乙方不予保修。在油漆工木工结束之前,甲方应将所有工程量交待清楚,工人搬走后,将不予返回,如有其它事宜,计予保修范围。施工工程量以预算为准,不以效果图和口头承诺为准,如有变更,另行计费,其变更费用由甲方承担并及时缴清。备注从竣工验收之日计算保修期为年保修期内由于乙方施工不当造成质量问题乙方无条件地进行维修保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第条工程验收,详见本合同附件家庭装潢工程质量验收表,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方管理费,设计费垃圾清运费,税金其他费用经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并承担责任。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统相关票据,可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投诉。当事人不愿通形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效,签字后生效。房屋装潢施工合同范本网友投稿。房屋装潢施工合同范本家庭装潢的施工质量,是广大装潢用户关注的焦点,那么房屋装潢施工合同是怎样的呢以下是在范文网小编为大家整理的房屋装潢施工合同范文,感谢您的欣赏。房屋装潢施工合同范文发包方简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例中华人民共和协商调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。十合同的变更和解除合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终目合同方,要以书面形式提出,应按合同总款支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十其它约定甲方房门钥匙由姓名为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。安全,严防火灾佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第条工程验收,详见本合同附件家庭装潢工程质量验收表,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。第条其他事项甲方必须提供经物业管理部门认可的房屋平自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。工程验收甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。工程竣工乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续,如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求,主要包用,乙方酌情收费本倮修单在甲方签字乙方签章后生效。十本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方签章乙方签章委托代理人法定代表人委托代理人住址地址电话电话签订日期年月日。详见本合同附件家庭装潢施工内容单和施工图。年月日年月日工程总天数天第条工程价款工程价款金额大写元,详见本合同附件家庭装潢工程材料预算表。材料款元人工费元设计费元施工清运费元搬卸费元管理费元税金元其他费用注明内容元。第条质量要求规格名称,经双方认可。详见本合同附协商调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。十合同的变更和解除合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终目合同方,要以书面形式提出,应按合同总款支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十其它约定甲方房门钥匙由看管费和相关费用。第条其他事项甲方必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水电气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水电气线路图,并向乙方进行现场交底。次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。应主动出示企业营业执照会员证书或施工资质如是下需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效,签字后生效。在施工中,因工程质量问题双方意见不而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如房屋装潢施工合同范本网友投稿图及水电气线路图,或