工验收后,按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内,工程保修期为年。第条争议的处理双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解,经调解后如双方未达成协议,由甲方所在地人民法院诉讼解决。第条未尽事宜及补充条款如下甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督,包括工程质量材料损失或事故包括罚款由承包人负责并承担损失。承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。因方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议解决本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。在履行过程中发生的争议,由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁或依法向工程所元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院提起诉讼。第十条具体规定因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用大写元此费用不在工程价款内。施工期间,发包人将外屋钥匙把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁把,由承包人当场负责安装交付使用。施工期间,承包人每天的工作时间为上午点分至点分盖章发包方电话承包方电话年月日年月日最新宾馆装修合同范本发包人承包人住所住所委托代理人营业执照号电话电话本工程设计人电话施工队负责人电话依照中华人民共和国合同法及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程以下简称工程的有关事宜,达成如下协议第条工程概况工程地点工程内容及做法详见附表家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表家庭居室装饰装修工程内容和做法览表。第十条违约责任合同双方当事人中的任何方因未履行合最新宾馆装修合同范本篇网友投稿后,由乙方承担。第条竣工验收与保修工程竣工周后,乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工资料天内组织有关部门进行验收。工程竣工验收后,按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内,工程保修期为年。第条争议的处理双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解,经调解后如双方未达成协议,由甲方所在地人民法院诉讼解决。第条未尽事宜及补充条款如下甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督,包括工程质量材料质量与使用工程进度等与酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同范本篇网友投稿。第十条违约责任由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工天,发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期天,按付款额的支付滞纳金。由于承包人原因致使工期延误,每延误天,承包人支付发包人元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的。承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由承包人负责更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期见附表家庭居室装饰装修工程变更单。第条材料的提供由发包人提供的材料,设备详见附表发包人提供装饰装修材料明细表,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续由承包人提供的材料,设备详见附表承包人提供装饰装修材料明细表,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。最新宾馆装修合同范本篇网友投稿。因乙方原因未能按期完工所造成的损失,经甲方确定直接损失和间接损归堆,遮盖,以不影响施工为原则提供施工期间的水源,电源负责协调施工队与邻里之间的关系不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收。第条承包人义务施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境保护好原居室室内的家具和陈设,话电挂电挂开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码合同订立时间年月日。工程承包方式双方商定采取下列第种承包方式。承包人包工,包料详见附表承包人提供装饰装修材料明细表承包人包工,部分包料,发包人提供部分材料详见附表发包人提供装饰装修材料明细表。附表承包人提供装饰装修材料明细表承包人包工,发包人包料详见附表发包人提供装饰装修材料明细表。工程期限天,开工日期年月日,竣工日期年月日。合同价款本合同工程造价为大写元详见附表家庭居室装饰装修工程报价单。第条工程监理若本工程实行工程监理,发包证居室内上,下水管道的畅通保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第条工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期见附表家庭居室装饰装修工程变更单。第条材料的提供由发包人提供的材料,设备详见附表发包人提供装饰装修材料明细表,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续由承包人提供的材料,设备详见附表承包人提供装饰装修材料明细表,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。最新宾馆装修合因乙方原因未能按期完工所造成的损失,经甲方确定直接损失和间接损失后,由乙方承担。第条竣工验收与保修工程竣工周后,乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工资料天内组织有关部门进行验收。工程竣工验收后,按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内,工程保修期为年。第条争议的处理双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解,经调解后如双方未达成协议,由甲方所在地人民法院诉讼解决。第条未尽事宜及补充条款如下甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督,包括工程质量材料国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称规格型号生产厂厂名厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。由发包人供应的材料设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。工程施工必须按照施工图来进行,必须达到效果图的标准,完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。工程质量达不到上述要求时,乙方负责无偿返修,直至达到要求,同时承担由此造成的各种相关费用损失,并按法定违约金标准按日支付违约金。第条双方的责任甲方责任会审施工图纸。提供具备施工条件的施工场地工程施工必须按照施工图来进行,必须达到效果图的标准,完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。工程质量达不到上述要求时,乙方负责无偿返修,直至达到要求,同时承担由此造成的各种相关费用损失,并按法定违约金标准按日支付违约金。第条双方的责任甲方责任会审施工图纸。提供具备施工条件的施工场地。因甲方原因影响施工工期将相应顺延,由此发生的费用由甲方承担。乙方责任乙方于开工前周提供施工图纸施工组织设计资质证明及工程进度材料设备计划等施工必备手续。施工过程使用的水电汽费用由乙方承担。乙方必须使用符承担损失。承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。因方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议解决本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。在履行过程中发生的争议,由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方盖章承包证居室内上,下水管道的畅通保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第条工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期见附表家庭居室装饰装修工程变更单。第条材料的提供由发包人提供的材料,设备详见附表发包人提供装饰装修材料明细表,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续由承包人提供的材料,设备详见附表承包人提供装饰装修材料明细表,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。最新宾馆装修合后,由乙方承担。第条竣工验收与保修工程竣工周后,乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工资料天内组织有关部门进行验收。工程竣工验收后,按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内,工程保修期为年。第条争议的处理双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解,经调解后如双方未达成协议,由甲方所在地人民法院诉讼解决。第条未尽事宜及补充条款如下甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督,包括工程质量材料质量与使用工程进度等与酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收。第条承包人义务施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第条工